合同协议的制定应当遵循法律规定，并考虑特定情况和双方利益的平衡。合同协议是商业社会中对交易关系进行规范和约束的重要法律文书，它可以确保交易的公平性和合理性，无论是个人还是企业，签订合同协议都是开展正常商务活动的必要步骤。在起草合同协议时，应使用简明扼要的语言，避免使用模糊和歧义的词汇。以下是小编为大家收集的合同协议范文，仅供参考，希望可以帮助到大家。
工程保证金转让协议书
1.甲方因没有达到原合同有关“__________杯”工程质量约定，自愿放弃________________万元保证金。
2.乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。
3.甲方承诺今后不再就伍拾万元“__________杯”质量保证金一事向乙方提出任何请求(包括法律诉讼)。
4.本协议一式二份，甲、乙双方各持一份。
甲方：_________________乙方：_________________。
________年____月____日。
建设工程保证金监管协议
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律，法规，遵守平等，自愿，公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致。就乙方借用甲方资质进行建设工程投标退还保证金时达成协议如下：
1、为了保证甲方在投标期间的顺利投标，在交纳投标保证金时，甲方根据招标文件规定的本项目保证金数额的要求，提前将保证金汇给已方。
2、乙方在收到保证金后，应按照招标文件规定的时间、金额、形式，在交纳投标保证金的截止时间前。用自己的基本账户汇入招标文件所指定的账户内，汇款后将汇款单扫描件发给甲方财务，进行入账。然后根据招标文件的要求进行完成下一步工作。(如招标文件规定在指定银行换取发票)。
3、在开标之后，乙方应在招标中心退还保证金到账后，立即通知甲方并予以退还该项保证金。
(2)若甲方中标后，与招标标人签订合同，并经市公共资源交易服务中心备案后5个工作日内，将投标保证金退还至中标人基本账户。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签订之日起生效。
甲方代表：
乙方代表：
签字(盖章)。
签字(盖章)。
年月日年月日。
年月日年月日。
精选建设工程保证金监管协议
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律，法规，遵守平等，自愿，公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致。就乙方借用甲方资质进行建设工程投标退还保证金时达成协议如下：
1、为了保证甲方在投标期间的顺利投标，在交纳投标保证金时，甲方根据招标文件规定的本项目保证金数额的要求，提前将保证金汇给已方。
2、乙方在收到保证金后，应按照招标文件规定的时间、金额、形式，在交纳投标保证金的截止时间前。用自己的基本账户汇入招标文件所指定的账户内，汇款后将汇款单扫描件发给甲方财务，进行入账。然后根据招标文件的要求进行完成下一步工作。(如招标文件规定在指定银行换取发票)。
3、在开标之后，乙方应在招标中心退还保证金到账后，立即通知甲方并予以退还该项保证金。
(2)若甲方中标后，与招标标人签订合同，并经市公共资源交易服务中心备案后5个工作日内，将投标保证金退还至中标人基本账户。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签订之日起生效。
甲方代表：
乙方代表：
签字(盖章)。
签字(盖章)。
年月日年月日。
正式的建设工程质量保证金监管协议书
各省、自治区住房城乡建设厅、财政厅，直辖市建委、财政局，新疆生产建设兵团建设局、财务局，国务院有关部门：
为贯彻落实《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》(国办发[2016]49号)精神，规范建设工程质量保证金管理，住房城乡建设部、财政部制定了《建设工程质量保证金管理办法》。现印发给你们，请结合本地区、本部门实际认真贯彻执行。
中华人民共和国住房和城乡建设部。
中华人民共和国财政部。
12月27日。
工程保证金转让协议书
甲方与乙方就市_________医院门诊楼工程保证金纠纷一事，现经双方友好协商，自愿达成如下协议：
1.甲方因没有达到原合同有关“_________杯”工程质量约定，自愿放弃_________万元保证金。
2.乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。
3.甲方承诺今后不再就伍拾万元“_________杯”质量保证金一事向乙方提出任何请求(包括法律诉讼)。
4.本协议一式二份，甲、乙双方各持一份。
________年________月________日。
工程保证金转让协议书
甲方与乙方就市_________医院门诊楼工程保证金纠纷一事，现经双方友好协商，自愿达成如下协议：
1.甲方因没有达到原合同有关“_________杯”工程质量约定，自愿放弃_________万元保证金。
2.乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。
3.甲方承诺今后不再就伍拾万元“_________杯”质量保证金一事向乙方提出任何请求(包括法律诉讼)。
4.本协议一式二份，甲、乙双方各持一份。
甲方：________________乙方：________________。
________年________月________日。
精选建设工程保证金监管协议
甲方：
乙方：
按照《民法典》及其他相关法律，法规，遵守平等，自愿，公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致。就乙方借用甲方资质进行建设工程投标退还保证金时达成协议如下：
1、为了保证甲方在投标期间的顺利投标，在交纳投标保证金时，甲方根据招标文件规定的本项目保证金数额的要求，提前将保证金汇给已方。
2、乙方在收到保证金后，应按照招标文件规定的时间、金额、形式，在交纳投标保证金的截止时间前。用自己的基本账户汇入招标文件所指定的账户内，汇款后将汇款单扫描件发给甲方财务，进行入账。然后根据招标文件的要求进行完成下一步工作。(如招标文件规定在指定银行换取发票)。
3、在开标之后，乙方应在招标中心退还保证金到账后，立即通知甲方并予以退还该项保证金。
(2)若甲方中标后，(学生打架调解协议书)与招标标人签订合同，并经市公共资源交易服务中心备案后5个工作日内，将投标保证金退还至中标人基本账户。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签订之日起生效。
甲方代表：
乙方代表：
签字(盖章)。
签字(盖章)。
年月日年月日。
精选建设工程保证金监管协议
甲方：
乙方：
本履约保证金合同由双方于年月日在市订立。
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
第一条。
鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条。
保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额乙方应当按照中标合同总金额的%，金额：大写人民币元作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条赔偿保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条。
保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。
保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金划回乙方账户。
第六条。
乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条其他本合同一式贰拾份，具有相同法律效力。
甲方执壹拾壹份，乙方执玖份。
甲方：乙方：
法定代表人或授权代理人：
法定代表人或授权代理人：
工程保证金转让协议书
1.就项目，乙方作为施工单位，应于年月日之前将质量保证金人民币共计元存入甲方账户，甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
2.乙方交存的上述质量保证金甲方保证只能用于工程质保期内的工程维修及工程质保期满后返还乙方，甲方不得挪作他用。
3.工程出现质量缺陷问题，经甲方书面通知后，如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行维修，实际发生的费用可以从质量保证金中支付;但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。
4.工程质保期满后3日内，甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付(如有)部分后的余额返还乙方。
5.甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当，或逾期不返还质量保证金的，甲方承担由此引起的所有法律责任。
6.未尽事宜，另行协商。在本协议履行过程中，如存在争议，经协商不成的，双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。
7.本协议一式二份，甲、乙方各执一份，经双方签字或盖章后生效。(以下无正文)。
甲方(签章)：_________________。
乙方(签章)：________________。
____年_____月_____日。
签订地点：_____________。
工程保证金转让协议书
委托方：_________(甲方)开户银行：_________(乙方)。
建设单位：_________(丙方)。
根据______文件精神，______。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下：
1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。
2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位，不得挪作他用。
3.建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责，甲方委托具有相应资质的单位进行维修的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。
4.工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见，提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。
5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的所有法律责任。
6.本协议未竟事宜，按_________文件和相关法律法规办理。
7.本协议一式3份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字盖章后生效。
甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________。
签订地点：_____________签订地点：_____________。
丙方(签章)：_________。
_________年____月____日。
签订地点：_____________。
保证金协议书
乙方（供应商）：
为方便乙方参与甲方组织的政府采购项目，简化投标保证金交纳，退还手续，提高采购效率，依据（中华人民共和国合同法），（中华人民共和国政府采购法）等相关法律法规的规定，甲乙双方经协商，在平等自愿的基础上，就预存保证金的有关事宜达成协议如下：
第一条 预存保证金金额，收取，退还
1、乙方自愿向甲方交纳预存保证金壹万元，作为参加甲方组织的政府采购项目的诚意保证。
2、乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金。甲方收到乙方预存保证金后，向乙方出具收据并发放一张"预存保证金卡"。
3、办理退还预存保证金手续时，乙方应书面向甲方提出并退回"预存保证金卡"。甲方在确认乙方手续齐全后，5个工作日内无息以转帐方式退还预存保证金。预存保证金所孳生的利息全部上缴广州市财政。
第二条 预存保证金的使用和管理
1、除采购文件另有规定外，"预存保证金卡"作为乙方参与甲方组织的政府采购项目时递交投标文件的凭证，无须另行交纳投标保证金；双方同意预存款不因乙方参加的具体采购项目所要求的保证金数额的多少而增减。
2、个别特殊或采购金额较大的项目，甲方有权在采购文件中规定"不接受预存保证金卡"，乙方应按采购文件的规定另行交纳保证金。项目结束后，甲方依法退回该项目保证金。
3、乙方出现国家法律法规及采购文件约定的不予退还保证金的情形时，甲方依法扣减预存保证金，并上缴广州市财政。乙方应当在参加下一个政府采购项目之前及时补足，否则，乙方的"预存保证金卡"失效。
4、 "预存保证金卡" 仅供乙方参与甲方组织的政府采购项目使用，乙方不得转借，出租，抵押或用于其他用途。
5、甲方必须将预存保证金存放在财政部门批准开设的"保证金专用账户"，按国家有关法律法规进行管理和使用，不得挪作他用。
第三条 争议解决方式
本协议发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决；协商或调解不成，双方同意向广州仲裁委员会申请仲裁。
第四条 协议生效和期限
1、本协议自甲乙双方签字盖章并收到预存保证金之日起生效。xx年2月18日前已发采购公告的项目，由于未在采购文件中注明相关内容，不适用本协议。
2、在本协议履行期间，甲乙双方都有权单方面终止协议。乙方可随时书面提出，要求甲方退还预存保证金，终止协议。甲方提出终止协议，必须提前10个工作日书面通知乙方。退款当日本协议即自行解除。如甲乙双方均未提出要求终止协议并退还预存保证金，本协议长期有效。
3、在本协议履行期间，如有未尽事宜或遇国家有关法律法规的变更，双方可协商修改，补充相关条款。
4、本协议一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力。
甲方：（盖章）
乙方：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
保证金协议书
甲方：
乙方：
为保证甲方招投标活动的顺利进行，甲乙双方就交纳投标保证金事项，达成一致意见，并签订如下条款，以供双方遵守：
一、乙方自愿报名参加甲方组织的位于重庆市酉阳县街甲方拟招标酒店的招投标活动，乙方向甲方交纳投标保证金人民币现金万元(大写：万元)。
二、乙方如在竞标中中标，甲方应向其签发中标确认书，甲方在七日内全额退还投标保证金，并按中国人民银行同期贷款利率支付资金利息。
三、乙方如在竞标中未中标，甲方在七日内全额退还乙方缴纳的投标保证金，并支付利息，利息的计算方法如下：
1、如甲方在七日内全额退还保证金，应以乙方缴纳的保证金总额为基数，按中国人民银行同期贷款利率支付利息给乙方。
2、如甲方未在七日内全额退还乙方缴纳的投标保证金，甲方应以乙方缴纳的保证金总额为基数，并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付利息给乙方，利随本清。
四、乙方如在竞标中中标后，甲方无正当理由取消乙方的中标资格，甲方应全额退还乙方交纳的投标保证金本金，并且甲方还得向乙方支付乙方交纳的`投标保证金总额的50%，作为违约赔偿金。
五、如果甲方组织的招投标活动，在乙方交纳保证金后六个月仍未结束，甲方应在六个月期满的次日，将乙方缴纳的保证金全额退还给乙方，并按中国人民银行同期贷款利率支付利息给乙方。
如果甲方六个月期满后，没有全额退还乙方保证金，甲方应以乙方缴纳的保证金总额为基数，并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付利息给乙方，利随本清。
六、本协议书一式二份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字(盖章)后生效。
甲方单位公章：
甲方参加人员：
乙方：
联系电话：
日期
保证金协议书
第一条为确保甲方与__________（以下简称借款人）签订的_______年________字_______号借款合同（以下称借款合同）的履行，乙方愿意向甲方提供保证，甲、乙双方根据有关法律规定，协商订立本合同。
第二条乙方保证范围为借款人根据借款合同向甲方借用的贷款本金为人民币（大写）__________及其利息（包括因借款人违约或逾期还款所计收的复利和加收的利息）、借款人违约金和实现债权的费用（包括诉讼费和律师费）。
第三条本合同保证的借款合同的履行期限自______年_____月_____日至，______年_____月____日。
__________本保证合同的保证期间为两年，自借款人不履行债务之日起计算。
第四条本保证合同独立于借款合同，乙方在本合同项下的保证责任不因借款合同无效而免除。
第五条乙方承诺对借款人的还款义务承担连带责任，并在甲方开立的账户上始终保留相当于借款人借款余额的_______％的款项作为履行保证义务的保证金。如借款人未按合同的约定履行还款义务，乙方保证在接到甲方书面索款通知后________日内履行还款义务。如乙方未主动履行，即表示乙方授权甲方从其开立的账户中扣收。
第六条乙方同意甲方在借款人逾期未偿还贷款本息时，有权依第五条规定的方式直接要求乙方履行义务。
第七条乙方保证如发生借款合同项下借款合同提前到期的情况时，借款人又不及时还款的，乙方立即开始履行保证义务。
第八条乙方保证有足够的能力承担上述保证责任，并不因乙方受到的任何指令、乙方财力状况的改变、乙方与任何单位签订任何协议而免除其所承担的责任。
第九条本合同生效后，乙方接受甲方对其资金和财产状况的`调查了解，乙方应按甲方要求及时提供其资产状况的有关资料。
第十条在本合同有效期间，乙方如再向第三方提供担保，不得损害甲方的利益。
第十一条任何一方不得擅自变更或解除本合同。一方需变更合同时，应经双方协商同意，达成书面协议。
第十二条借款人与甲方协议变更借款合同的，应征得乙方同意；未经乙方同意的，乙方只在本合同规定的保证范围和期限内承担责任。但甲方由于国家政策调整而执行新利率的，无须征得乙方的同意。
第十三条任何一方未按本合同的约定履行义务，给对方造成经济损失的，应向对方支付担保余额的_______％违约金，违约金不足以弥补对方损失的，还应就不足部分予以补偿。
第十四条甲、乙双方商定的其他事项。
（三）________________________________________________________。
1.提交__________所在地人民法院诉讼解决；
2.提交__________仲裁委员会仲裁。
第十六条本合同一式__________份，具有同等效力，双方各执一份。
第十七条本合同由甲乙双方签字盖章后生效。
甲方：____。
法定代表人：____。
签字日期：____
乙方：____。
签字日期：____
保证金协议书
一、本申请书提交受理后，在当天开通银期转帐功能。银期转帐营业时间：周____到周____的_________。
二、客户太平洋卡姓名必须与保证金帐户姓名一致，为同一人。
三、此功能仅限个人使用。发现公款私存，期货公司(银行)有权取消功能，无需预先通知。
四、客户请牢记太平洋卡密码，卡丢失后，请及时向交通银行深圳分行营业网点办理挂失。
五、期货公司和银行可调整本功能，书面在营业场所公布，客户____日内未提出异议视为认可。
六、银行和期货公司终止本功能将提前____个月在营业场所公布。
七、本协议书由客户申请，期货公司审核，银行备案。
八、当客户有持仓头寸时，只可按可用资金的____%提取，但若当天提取金额超过日转账上限____万元，则需到期货经纪有限公司财务部办理手续。客户清户时需到期货经纪有限公司财务部办理手续。
九、当市场价格发生剧烈变化时，期货公司有权临时暂停交易风险较大客户的银期转帐功能。
十、申请人作以下承诺。
(一)本人自愿申请使用银期转帐功能，办理以上太平洋卡与期货公司资金帐户间的自动转帐，并对系统执行的有效委托负完全责任。
(二)本人保证以上填写资料真实、准确、有效，如有关资料发生变化时，及时备齐有效证件到期货公司办理变更手续，所有变更资料被受理后次日生效。
(三)本人保守各个密码秘密，对密码相符的一切交易承担全部责任。
(四)如因以下原因或使系统无法按时执行资金转帐指令，本人自愿放弃提出异议和请求经济陪偿的权利。
1.本人期货保证金帐户或太平洋卡之一项或同时已挂失、销户、或依法冻结。
2.因本人期货保证金帐户或太平洋卡可用余额不足导致交易不成功。
3.本人当日转帐额超过本系统规定的转帐金额、次数限制。
4.指令下达超过本系统规定的营业时间。
5.由于不可抗力因素，如通讯故障、电力中断、系统稳定性等因素造成本系统无法受理委托指令。
6.本人密码或太平洋卡在书面挂失前，已被他人冒领资金。
十一、银期转帐划转保证金业务只适用于____________市太平洋卡的客户。
十二、本协议一式三份，具有同等法律效力。
申请人签名：________________。
____________期货经纪有限公司。
银行：______________________。
保证金协议书
甲方：
乙方：
经甲、乙双方友好协商， 双方就市场保证金事宜，达成如下协议：
一、 乙方经甲方考察、评估并确认符合甲方开店条件后，甲乙双方签定经销合同，同时乙方向甲方交纳市场保证金（人民币） 元，作为信守约定和维护市场秩序的一种经济保证形式。
二、 甲方收取市场保证金后，给乙方开具市场保证金收据，作为交、退款凭据，此收据由乙方妥善保管。
三、 市场保证金不计息，双方经销合同终止后，按第五条规定，甲方凭市场保证金收据向乙方退还全部或部分市场保证金。
四、 乙方若因主观原因造成经营不善，需要提前终止合同并退还保证金的，乙方需在约定的期限内按甲方制定的市场价格体系消化完所有货物后，可向甲方提出书面申请退还市场保证金。（附：市场保证金退还申请书）
五、 如果出现下列情况之一，甲方将有权扣罚乙方交纳的全部或部分市场保证金：
3.乙方如果高于甲方规定的最高市场价销售，以及不遵守工程申报制度等，导致破坏甲方市场秩序，甲方将部分或全部扣罚市场保证金：
3.1 乙方故意扰乱市场秩序，导致甲方市场无法挽回，扣罚全部市场保证金；
3.2乙方无意的造成市场秩序混乱，导致甲方市场无法挽回，扣罚80%市场保证金；
4.乙方需按甲方制定的专卖店、专柜摊位管理规定管理店面，若不按规定，经甲方抽查每违规一次，扣罚5～20%市场保证金。
5.市场保证金被扣罚后，乙方须在两个月内将所扣部分如数补足，否则，将影响下一次的合同续签。
六、本协议作为经销合同的附件，连合同一起执行并具同等法律效力。
七、本协议书一式三份，甲方执两份，乙方执一份，经甲乙双方签字盖章后生效。
甲 方： 乙 方：
委托代理人： 主要经营者：
日 期： 日 期：
保证金协议书
乙方：
为保证四川省泸县第四中学1#、2#、3#学生宿舍收费权转让招投标活动顺利进行，甲乙双方就报名参加招投标活动者，须交纳投标保证金，达成如下一致意见，签订如下协议条款。
一、乙方自愿报名参加四川省泸县第四中学1#、2#、3#学生宿舍收费权转让招投标活动，向甲方交纳投标保证金人民币现金200万元(贰佰万元)。
二、乙方如在竞标中中标，甲方向其签发中标确认书，乙方将投标保证金中的50万元(伍拾万元)转为乙方向甲方缴纳的四川省泸县第四中学1#、2#、3#学生宿舍收费权转让经营过程保证金，150万元(壹佰伍拾万元)转作学生宿舍收费权转让金。
三、乙方如在竞标中中标，但放弃中标权(弃标)，其投标保证金不予退还，作违约金处理。乙方如在竞标中未中标，甲方在七日内无息退还其投标保证金。
四、乙方如在竞标中中标，但后查乙方在投标过程中弄虚作假，甲方有权取消乙方的中标资格，并且乙方交纳的投标保证金不予退还，作违约金处理。
五、乙方如在竞标中中标后，甲方无正当理由取消乙方的中标资格，甲方全额退还乙方交纳的投标保证金本金，并且甲方还得向乙方支付乙方交纳的投标保证金数额的50%，作为违约赔偿金。
六、本协议书一式二份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字(盖章)后生效。乙方的投标保证金转为乙方向四川省泸县第四中学缴纳的1#、2#、3#学生宿舍收费权转让经营过程保证金和转让金或甲方在开标日起七日内无息退还乙方投标保证金后，本协议书自动失效。
甲方单位公章：乙方负责人：
甲方法定代表人：乙方参加人员：
甲方参加人员：乙方联系电话：
20_______年____月________日。
保证金协议书
保证金是指用于核算存入银行等金融机构各种保证金性质的存款。下面本站小编给大家带来保证金。
协议书。
范文，供大家参考!
甲方：××市×××房地产开发有限公司法定代表人：
住所地：
乙方：×××××房地产开发有限公司法定代表人：
住所地：××市×××路。
甲乙双方此前共同参与了合作开发××市××街以北地块的项目，并参与签订了相关的合同文本。为保障乙方的权利，双方经过协商，达成本合同：
一、甲方同意在本合同签订当日向乙方交付××××万元人民币的保证金，用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任。
否则，一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的，甲方同意乙方以上述保证金先行处理。如出现保证金不足时，则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。
三、余下保证金的归还期限为：
四、因本合同发生争议的，双方协商解决，不成时，交由乙方住所地人民法院裁判;。
五、本合同经双方签章后生效，合同一式二份，每方各执一份。
甲方：××市×××房地产开发有限公司。
乙方：×××××房地产开发有限公司。
甲方(采购代理机构)：广州市政府采购中心。
乙方(供应商)：
为方便乙方参与甲方组织的政府采购项目，简化投标保证金交纳，退还手续，提高采购效率，依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经协商，在平等自愿的基础上，就预存保证金的有关事宜达成协议如下：
第一条预存保证金金额，收取，退还。
1.乙方自愿向甲方交纳预存保证金壹万元，作为参加甲方组织的政府采购项目的诚意保证。
2.乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金。甲方收到乙方预存保证金后，向乙方出具收据并发放一张"预存保证金卡".
3.办理退还预存保证金手续时，乙方应书面向甲方提出并退回"预存保证金卡".甲方在确认乙方手续齐全后，5个工作日内无息以转帐方式退还预存保证金最新保证金。
合同范本。
最新保证金合同范本。预存保证金所孳生的利息全部上缴广州市财政。
第二条预存保证金的使用和管理。
1.除采购文件另有规定外，"预存保证金卡"作为乙方参与甲方组织的政府采购项目时递交投标文件的凭证，无须另行交纳投标保证金;双方同意预存款不因乙方参加的具体采购项目所要求的保证金数额的多少而增减。
2.个别特殊或采购金额较大的项目，甲方有权在采购文件中规定"不接受预存保证金卡",乙方应按采购文件的规定另行交纳保证金。项目结束后，甲方依法退回该项目保证金。
3.乙方出现国家法律法规及采购文件约定的不予退还保证金的情形时，甲方依法扣减预存保证金，并上缴广州市财政。乙方应当在参加下一个政府采购项目之前及时补足，否则，乙方的"预存保证金卡"失效。
4."预存保证金卡"仅供乙方参与甲方组织的政府采购项目使用，乙方不得转借，出租，抵押或用于其他用途。
5.甲方必须将预存保证金存放在财政部门批准开设的"保证金专用账户",按国家有关法律法规进行管理和使用，不得挪作他用。
第三条争议解决方式。
本协议发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决;协商或调解不成，双方同意向广州仲裁委员会申请仲裁。
第四条协议生效和期限。
最新保证金合同范本合同范本。
2.在本协议履行期间，甲乙双方都有权单方面终止协议。乙方可随时书面提出，要求甲方退还预存保证金，终止协议。甲方提出终止协议，必须提前10个工作日书面通知乙方。退款当日本协议即自行解除。如甲乙双方均未提出要求终止协议并退还预存保证金，本协议长期有效。
3.在本协议履行期间，如有未尽事宜或遇国家有关法律法规的变更，双方可协商修改，补充相关条款。
4.本协议一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力。
甲方：
(盖章)。
乙方：
(盖章)。
法定代表人：
(签字或盖章)。
法定代表人：
(签字或盖章)。
地址：
发包人(全称)：四川美术学院。
承包人(全称：重庆建工第三建设有限责任公司。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程。
施工合同。
中得未尽事宜协商一致，特订立补充协议一。
一、根据承、发包人双方签订的《罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程》施工合同中专用条款第4.2条履约担保4.2.1条“按照投标文件的规定，承包人向发包人以现金(转账支票)方式按中标金额的5%在合同签订后7日内交纳履约保证金”
由于该条未明确履约担保金的退还具体时间，现补充明确为：按照投标文件的规定，承包人向发包人以现金(转账支票)方式按中标金额的5%在合同签订后7日内交纳履约保证金，基础工程完工，经验收合格由发包人及监理人书面确认后7日内发包人向承包人退还履约保证金总额的20%(无息退还);主体结构完工，经验收合格由发包人及监理书面确认后7日内退还履约保证金总额30%(无息退还)，承包人承包范围内的工程全部完工，经发包人及监理人书面确认后7日内退还剩余的50%(无息退还)。
二、其他本补充协议若与原施工合同不一致的按本补充协议执行保证金退还协议书合同范本。此补充合同未涉及的条款，执行发包人与承包人签订的《罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程施工合同》。本补充协议与原施工合同具有同等法律效力。
三、本协议一式捌份，发包人、承包人各执肆份。
发包人：承包人：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
地址：地址：
电话：电话：
保证金协议书
甲方：(出让人)。
乙方：(受让人)。
甲方系有限公司的股东，出资额为万元，占公司总股本的%，甲方愿出售其中万元(原值)股份，占公司总股本的%;(下称“合同股份”)。
乙方愿受让有述股份。
经友好协商，双方立约如下：
甲方同意将合同股份转让给乙方。乙方承诺以现金受让合同股份。经双方协商，合同股份定价为元/股，股份收购总价款为元。
在本合同签署之日起_______年______月______日之前，乙方向甲方一次性支付股份转让款。
双方确定，本合同自签署后之日起______日内为交割期。在交割日内，双方依据本合同及有关法规的规定办理合同股份过户手续。
本合同自双方签字盖章并经张家港??医药有限公司股东会通过后生效。
合同股份转让中所涉及的各种税项由双方依照有关法律承担。
不存在限制合同股份转移的任何判决、裁决。
甲方向乙方提供的一切资料、文件及所作出的一切声明及保证都是完全真实、完整、准确的，没有任何虚假成份。
甲方保证认真履行本合同规定的其他义务。
双方系按有限公司年。
月份审计报吿反应的财务数据商定的转让价格,如该财务数据与实际情况有不附,比如有审计报告中未反应的.应付或担保等项,因此造成的损失由原股份所有人按股份比例负担。
乙方保证履行本合同规定的应当由乙方履行的其他义务。
乙方保证完整、准确、及时地向甲方以及相关机构提供其主体资格、业务范围以及其他为核实公司受让合同股份资格条件的证明资料。
一方违约，致使本合同不能履行，应当向守约方支付合同总价款_______%的违约金。
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决。协商不成时，提交公司所在地有管辖权的人民法院依法裁决。
甲方签名：年月日。
乙方签名：年月日。
保证金协议书
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程施工合同中得未尽事宜协商一致，特订立补充协议一。
一、根据承、发包人双方签订的《罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程》施工合同中专用条款第4.2条履约担保4.2.1条“按照投标文件的规定，承包人向发包人以现金(转账支票)方式按中标金额的5%在合同签订后7日内交纳履约保证金”
由于该条未明确履约担保金的退还具体时间，现补充明确为：按照投标文件的规定，承包人向发包人以现金(转账支票)方式按中标金额的5%在合同签订后7日内交纳履约保证金，基础工程完工，经验收合格由发包人及监理人书面确认后7日内发包人向承包人退还履约保证金总额的20%(无息退还);主体结构完工，经验收合格由发包人及监理书面确认后7日内退还履约保证金总额30%(无息退还)，承包人承包范围内的工程全部完工，经发包人及监理人书面确认后7日内退还剩余的50%(无息退还)。
二、其他本补充协议若与原施工合同不一致的按本补充协议执行保证金退还协议书合同范本。此补充合同未涉及的条款，执行发包人与承包人签订的《罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程施工合同》。本补充协议与原施工合同具有同等法律效力。
三、本协议一式捌份，发包人、承包人各执肆份。
发包人：承包人：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
地址：地址：
电话：电话：
保证金协议书
甲方：(出让人)乙方：(受让人)身份证号码：身份证号码：年月日于市签署鉴于：
1.甲方系有限公司的股东，出资额为万元，占公司总股本的%，甲方愿出售其中万元(原值)股份，占公司总股本的%;(下称“合同股份”)
2.乙方愿受让有述股份
经友好协商，双方立约如下：
甲方同意将合同股份转让给乙方。乙方承诺以现金受让合同股份。经双方协商，合同股份定价为元/股，股份收购总价款为元。
在本合同签署之日起_______年______月______日之前，乙方向甲方一次性支付股份转让款。
双方确定，本合同自签署后之日起______日内为交割期。在交割日内，双方依据本合同及有关法规的规定办理合同股份过户手续。
本合同自双方签字盖章并经张家港医药有限公司股东会通过后生效。
合同股份转让中所涉及的各种税项由双方依照有关法律承担。
1.不存在限制合同股份转移的任何判决、裁决。
2.甲方向乙方提供的一切资料、文件及所作出的一切声明及保证都是完全真实、完整、准确的，没有任何虚假成份。
3.甲方保证认真履行本合同规定的其他义务。
1.双方系按有限公司年
月份审计报吿反应的财务数据商定的转让价格,如该财务数据与实际情况有不附,比如有审计报告中未反应的应付或担保等项,因此造成的损失由原股份所有人按股份比例负担。
1.乙方保证履行本合同规定的应当由乙方履行的其他义务。
2.乙方保证完整、准确、及时地向甲方以及相关机构提供其主体资格、业务范围以及其他为核实公司受让合同股份资格条件的证明资料。
一方违约，致使本合同不能履行，应当向守约方支付合同总价款_______%的违约金。
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决。协商不成时，提交公司所在地有管辖权的人民法院依法裁决。
甲方签名：年月日
乙方签名：年月日
保证金协议书
甲方：
乙方：
经甲、乙双方友好协商，双方就市场保证金事宜，达成如下协议：
一、乙方经甲方考察、评估并确认符合甲方开店条件后，甲乙双方签定经销合同，同时乙方向甲方交纳市场保证金(人民币)元，作为信守约定和维护市场秩序的一种经济保证形式。
二、甲方收取市场保证金后，给乙方开具市场保证金收据，作为交、退款凭据，此收据由乙方妥善保管。
三、市场保证金不计息，双方经销合同终止后，按第五条规定，甲方凭市场保证金收据向乙方退还全部或部分市场保证金。
四、乙方若因主观原因造成经营不善，需要提前终止合同并退还保证金的，乙方需在约定的期限内按甲方制定的市场价格体系消化完所有货物后，可向甲方提出书面申请退还市场保证金。(附：市场保证金退还申请书)。
五、如果出现下列情况之一，甲方将有权扣罚乙方交纳的全部或部分市场保证金：
3.乙方如果高于甲方规定的最高市场价销售，以及不遵守工程申报制度等，导致破坏甲方市场秩序，甲方将部分或全部扣罚市场保证金：
3.1乙方故意扰乱市场秩序，导致甲方市场无法挽回，扣罚全部市场保证金;。
3.2乙方无意的造成市场秩序混乱，导致甲方市场无法挽回，扣罚80%市场保证金;。
4.乙方需按甲方制定的专卖店、专柜摊位管理规定管理店面，若不按规定，经甲方抽查每违规一次，扣罚5～20%市场保证金。
5.市场保证金被扣罚后，乙方须在两个月内将所扣部分如数补足，否则，将影响下一次的合同续签。
五、本协议作为经销合同的附件，连合同一起执行并具同等法律效力。
六、本协议书一式三份，甲方执两份，乙方执一份，经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：
委托代理人：主要经营者：
保证金协议书
甲方：(出让人)乙方：(受让人)身份证号码：身份证号码：年月日于市签署鉴于：
1.甲方系有限公司的股东，出资额为万元，占公司总股本的%，甲方愿出售其中万元(原值)股份，占公司总股本的%;(下称“合同股份”)。
2.乙方愿受让有述股份。
经友好协商，双方立约如下：一、合同股份的转让及价格。
甲方同意将合同股份转让给乙方。乙方承诺以现金受让合同股份。经双方协商，合同股份定价为元/股，股份收购总价款为元。
二、付款期限。
在本合同签署之日起_______年______月______日之前，乙方向甲方一次性支付股份转让款。
三、交割期。
双方确定，本合同自签署后之日起______日内为交割期。在交割日内，双方依据本合同及有关法规的规定办理合同股份过户手续。
四、生效。
本合同自双方签字盖章并经张家港??医药有限公司股东会通过后生效。
五、税费。
合同股份转让中所涉及的各种税项由双方依照有关法律承担。
六、甲方的陈述与保证。
1.不存在限制合同股份转移的任何判决、裁决。
2.甲方向乙方提供的一切资料、文件及所作出的一切声明及保证都是完全真实、完整、准确的，没有任何虚假成份。
3.甲方保证认真履行本合同规定的其他义务。
七、乙方的陈述与保证。
1.双方系按有限公司年。
月份审计报吿反应的财务数据商定的转让价格,如该财务数据与实际情况有不附,比如有审计报告中未反应的应付或担保等项,因此造成的损失由原股份所有人按股份比例负担。
1.乙方保证履行本合同规定的应当由乙方履行的其他义务。
2.乙方保证完整、准确、及时地向甲方以及相关机构提供其主体资格、业务范围以及其他为核实公司受让合同股份资格条件的证明资料。
八、违约责任。
一方违约，致使本合同不能履行，应当向守约方支付合同总价款_______%的违约金。
九、争议的解决。
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决。协商不成时，提交公司所在地有管辖权的人民法院依法裁决。
甲方签名：年月日。
乙方签名：年月日。