投标保证金退还承诺书（汇总16篇）

范文范本是写作的重要参考资料，通过学习和借鉴范本，我们可以提高自己的写作水平。以下是小编为大家收集的总结范文，希望能给大家提供一些写作的启示和参考。

投标保证金退还承诺书

投标保证金是为了保证投标活动顺利进行的一种抵押性质的资金。下面本站小编为大家精心整理了投标保证金退还。

承诺书。

仅供参考。

投标人需在投标文件中提供投标保证金电汇凭证的复印件，电汇凭证复印件与“投标保证金退还信息及招标代理服务费用交纳承诺书”密封在“投标保证金与投标保证金退还信息及招标代理服务费用交纳承诺书”信封中单独提交。

投标人：(全称、盖公章)。

法定代表人或。

委托代理人：(签字)。

日期：年月日

投标人，现因资金周转较为困难，为此，特要求将我公司提交的的投标保证金人民币(大写)元(小写：元)于开标后的第三天起予以提前退还，我单位在你们退还投标保证金后依照本工程施工招标文件规定继续履行下列投标担保承诺：

本承诺书声明：我单位在本工程投标过程中，且在本工程施工招标文件规定的投标保证金退还期限内被有关部门调查如有违法行为，致使我单位投标保证金应当被没收时，我单位保证在收到没收投标保证金通知之日起3天内按上述退还的投标保证金金额向你们缴纳没收的投标保证金。否则，除应当缴纳投标保证金本金外，还应当按照商业银行同期贷款利率上浮百分之二十支付资金占用费。

投标单位：(盖章)。

法定代表人：(签字或盖章)。

注：中标候选人以外的投标人若需提前退还投标保证金时应提供此承诺书;中标候选人的投标保证金不得提前退还。

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国。

合同。

法》及其他相关法律，法规，遵守平等，自愿，公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致。就乙方借用甲方资质进行建设工程投标退还保证金时达成协议如下：

1、为了保证甲方在投标期间的顺利投标，在交纳投标保证金时，甲方根据招标文件规定的本项目保证金数额的要求，提前将保证金汇给已方。2、乙方在收到保证金后，应按照招标文件规定的时间、金额、形式，在交纳投标保证金的截止时间前。用自己的基本账户汇入招标文件所指定的账户内，汇款后将汇款单扫描件发给甲方财务，进行入账。然后根据招标文件的要求进行完成下一步工作。(如招标文件规定在指定银行换取发票)。

3、在开标之后，乙方应在招标中心退还保证金到账后，立即通知甲方并予以退还该项保证金。

(2)若甲方中标后，与招标标人签订合同，并经市公共资源交易服务中心备案后5个工作日内，将投标保证金退还至中标人基本账户。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

自双方签订之日起生效。

甲方代表：

签字(盖章)。

乙方代表签字(盖章)年月日。

投标保证金承诺书

投标人需在投标文件中提供投标保证金电汇凭证的复印件，电汇凭证复印件与“投标保证金退还信息及招标代理服务费用交纳承诺书”密封在“投标保证金与投标保证金退还信息及招标代理服务费用交纳承诺书”信封中单独提交。

投标人：(全称、盖公章)。

法定代表人或。

委托代理人：(签字)。

日期：年月日

投标保证金退还承诺书

福建省建审工程项目管理咨询有限公司(招标代理单位)：根据《福建省招标投标条例》及《福建龙岩稀土工业园白泥坑涵洞二期工程施工招标文件》(招标项目编号：建审龙招字第005号)规定，招标人应当在发出中标通知书后的五日内，将投标保证金退还中标候选人以外的投标人。由于我单位属招标人公布的中标候选人以外的投标人，现因资金周转较为困难，为此，特要求将我公司提交的福建龙岩稀土工业园白泥坑涵洞二期工程的投标保证金人民币(大写)壹拾叁万元(小写：130000.00元)于开标后予以提前退还，我单位在你们退还投标保证金后依照本工程施工招标文件规定继续履行下列投标担保承诺：

本承诺书声明：我单位在本工程投标过程中，且在本工程施工招标文件规定的投标保证金退还期限内被有关部门调查如有违法行为，致使我单位投标保证金应当被没收时，我单位保证在收到没收投标保证金通知之日起3天内按上述退还的投标保证金金额向你们缴纳没收的投标保证金。否则，除应当缴纳投标保证金本金外，还应当按照商业银行同期贷款利率上浮百分之二十支付资金占用费。

投标单位：(盖章)。

法定代表人：(签字或盖章)。

xx年x月x日。

注：中标候选人以外的投标人若需提前退还投标保证金时应提供此承诺书;中标候选人的投标保证金不得提前退还。

承诺人：

xx年x月x日。

保证金退还承诺书

投标保证金作为一种约束投标人履行其投标义务的担保,在招标活动中对维护招标人的合法权益、保障项目顺利交易起着重要的作用。那么你知道保证金退还。

承诺书。

怎么写的吗?下面是本站小编为你整理的保证金退还承诺书，希望对你有用!

在工程建设中，我们承诺：

一、严格按照《建筑法》等法律、法规进行工程建设活动，保证：

1、本工程建设资金到位率符合规定要求;。

2、严格按照批准的项目建设规模、内容、标准进行建设;。

3、按规定招标发包，不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人;。

5、按照《建设工程价款决算办法》规定，按时完成工程结算审计(审核)，并按有关规定和合同约定及时与施工企业结清工程价款。

二、认真履行建设(开发)单位在清欠工作中的责任和义务，保证：

3、施工企业拖欠农民工工资且拒不支付的，我单位同意县清欠办动用预存的履约保证金先行垫付。

三、主动接受县清欠办、县建设局的全方位监督，若发生因我单位违。

反上述保证事项造成拖欠工程款或农民工工资的，我单位承担全部责任，并无条件同意县清欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农民工工资，并自愿接受县清欠办，县建设局的处罚。

承诺人：

单位(章)：

法定代表人(签字并盖章)：

办公电话/手机/信箱：

经办人姓名/职务：

办公电话/手机：

监督单位：

县清欠办(章)。

二0xx年x月x日。

福建龙岩稀土工业园开发建设有限公司(招标人)：

福建省建审工程项目管理咨询有限公司(招标代理单位)：根据《福建省招标投标条例》及《福建龙岩稀土工业园白泥坑涵洞二期工程施工招标文件》(招标项目编号：(20xx)建审龙招字第005号)规定，招标人应当在发出中标。

通知书。

后的五日内，将投标保证金退还中标候选人以外的投标人。由于我单位属招标人公布的中标候选人以外的投标人，现因资金周转较为困难，为此，特要求将我公司提交的福建龙岩稀土工业园白泥坑涵洞二期工程的投标保证金人民币(大写)壹拾叁万元(小写：130000.00元)于开标后予以提前退还，我单位在你们退还投标保证金后依照本工程施工招标文件规定继续履行下列投标担保承诺：

本承诺书声明：我单位在本工程投标过程中，且在本工程施工招标文件规定的投标保证金退还期限内被有关部门调查如有违法行为，致使我单位投标保证金应当被没收时，我单位保证在收到没收投标保证金通知之日起3天内按上述退还的投标保证金金额向你们缴纳没收的投标保证金。否则，除应当缴纳投标保证金本金外，还应当按照商业银行同期贷款利率上浮百分之二十支付资金占用费。

投标单位：(盖章)。

法定代表人：(签字或盖章)。

20xx年7月23日。

马鞍山市公共资源交易中心：

我单位____________(单位名称)于_______年_______月_______日参加______________(工程名称)投标，为第_______中标候选人，现对该评标结果无异议，并保证不投诉，且继续履行第_______中标候选人的相关权利和义务，特申请该项目投标保证金______________万元整(小写：______________万元)退还至我单位基本账户。

户名：_______。

基本账户开户行：______________。

帐号：_____________________。

单位名称：______________(公章)。

_______年_______月_______日。

保证金退还承诺书

清理建设领域工程款和农民工工资工作，事关人民群众切身利益，事关社会公平正义，事关社会和谐稳定，事关经济和社会发展全局。为维护建设市场秩序，构建行业自律环境，提高社会公德力和企业诚信度，在工程建设中，我们承诺：

一、严格按照《建筑法》等法律、法规进行工程建设活动，保证：

1、本工程建设资金到位率符合规定要求;。

2、严格按照批准的项目建设规模、内容、标准进行建设;。

3、按规定招标发包，不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人;。

4、按照《承包合同》约定，及时、足额支付工程预付款，进度款;。

5、按照《建设工程价款决算办法》规定，按时完成工程结算审计(审核)，并按有关规定和合同约定及时与施工企业结清工程价款。

二、认真履行建设(开发)单位在清欠工作中的责任和义务，保证：

3、施工企业拖欠农民工工资且拒不支付的，我单位同意县清欠办动用预存的履约保证金先行垫付。

三、主动接受县清欠办、县建设局的全方位监督，若发生因我单位违反上述保证事项造成拖欠工程款或农民工工资的，我单位承担全部责任，并无条件同意县清欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农民工工资，并自愿接受县清欠办，县建设局的处罚。

承诺人：

单位(章)：

法定代表人(签字并盖章)：

办公电话/手机/信箱：

经办人姓名/职务：

办公电话/手机：

监督单位：

县清欠办(章)。

20xx年xx月xx日。

保证金退还承诺书

投标保证金提前退还承诺书福建龙岩稀土工业园开发建设有限公司(招标人)：

福建省建审工程项目管理咨询有限公司(招标代理单位)：根据《福建省招标投标条例》及《福建龙岩稀土工业园白泥坑涵洞二期工程施工招标文件》(招标项目编号：(20xx)建审龙招字第005号)规定，招标人应当在发出中标通知书后的五日内，将投标保证金退还中标候选人以外的投标人。由于我单位属招标人公布的中标候选人以外的投标人，现因资金周转较为困难，为此，特要求将我公司提交的福建龙岩稀土工业园白泥坑涵洞二期工程的投标保证金人民币(大写)壹拾叁万元(小写：130000.00元)于开标后予以提前退还，我单位在你们退还投标保证金后依照本工程施工招标文件规定继续履行下列投标担保承诺：

本承诺书声明：我单位在本工程投标过程中，且在本工程施工招标文件规定的投标保证金退还期限内被有关部门调查如有违法行为，致使我单位投标保证金应当被没收时，我单位保证在收到没收投标保证金通知之日起3天内按上述退还的投标保证金金额向你们缴纳没收的投标保证金。否则，除应当缴纳投标保证金本金外，还应当按照商业银行同期贷款利率上浮百分之二十支付资金占用费。

投标单位：(盖章)。

法定代表人：(签字或盖章)。

xx年x月x日。

注：中标候选人以外的投标人若需提前退还投标保证金时应提供此承诺书;中标候选人的投标保证金不得提前退还。

承诺人：

xx年x月x日。

保证金退还承诺书

本保证金作为河南泰汇建筑工程有限公司(投标人名称)就平舆县阳城等四个乡镇土地整治项目(二期)工程施工项目(招标编号：20xx-gc-g-026)所签定合同的履约保证金。履约保证金额中标金额的10%。

1、承包人保证在收到中标通知书的同时，向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之十(10%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内，其余额退回给承包人，不计利息。

2、履约保证金应为转账或现金。

3、如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

4、未经发包人同意，不得更换项目经理和技术负责人。假如更换未经批准，将从履约保证金中扣除违约金。更换项目经理扣除10000元违约金。更换技术负责人扣除5000元违约金。

投标人名称(承包人)：(单位公章)。

银行账号：

开户行地址：

开户行电话：

法定代表人或授权代表：(签字)年月日。

承诺人：

xx年x月x日。

投标保证金退还申请书

xxxx管理有限公司:。

我公司于xxx年xx月xx日参加了xxx(工程名称)工程项目投标,当时缴纳投标保证金额为:人民币元(大写),现因:该工程已全部竣工结算，现申请退还该投标保证金。

现附上我公司资料:投标保证金中国银行转帐单复印件。

监理合同复印件。

竣工验收报告复印件。

公司名称:。

开户银行:。

开户帐号:。

联系人:。

联系电话:。

xxxx监理有限公司xxxx年xx月xx日。

二、银行承兑汇票保证金账户变更与撤销流程介绍。

银行承兑汇票保证金账户名称应与结算账户名称保持一致，如果单位银行结算账户名称、地址、邮编、联系方式等内容变更，应同时变更保证金账户相关内容。变更时，承兑申请人应提交“开立/变更银行承兑汇票保证金账户申请书”及有关证明材料。

银行承兑汇票业务全部执行完毕，方可办理保证金账户的撤销。银行承兑汇票保证金账户撤销流程如下：

1、撤销保证金账户时，承兑申请人应向开户银行公司业务部门提交“撤销银行承兑汇票保证金账户申请书”。

2、营业部(柜台)应根据经公司业务部门核准的“撤销银行承兑汇票保证金账户申请书”，办理保证金账户撤销手续，并本着“原路退回”的原则将余款及利息划回出票人在本行开立的原结算账户。

3、对一年内保证金账户未发生交易，且出票人在本行已无债务的，经公司业务部门确认，书面通知出票人来行销户。

投标保证金退还申请书

工程中标价元。

我公司已于年月。

日与建设单位签订了工程承包合同，现申请退还本公司该工程的投标保证金。

中标单位申请意见委托代理人：联系电话：中标单位(盖章)年月日。

同意退还中标单位该工程的投标保证金。

建设单位意见建设单位(盖章)：年月日。

同意退还该中标单位的投标保证金，请农业银行按县公共资源交易中心意见规定将其投标保证金退还至该公司原缴纳账户中。

业务科室(签章)：年月日。

××退还投标保证金申请书

我公司报名参加了的投标，根据投标要求，我公司向贵单位缴纳了投标保证金x元（大写：x万元整），现该工程已定标，我公司未中标，因此，请贵司将我司缴纳的投标保证金全额退还至以下账户：

公司名称：账号：开户行：开户行地址：

公司名称：日期：

附件1：经办人授权委托书（加盖公章）附件2：经办人身份证复印件（加盖公章）附件3：投标保证金回执单复印件（加盖公章）附件4：投标保证金收据（如有，原件）。

投标保证金承诺书

我公司于20xx年7月21日收到贵公司传达的“xx”深基坑设计施工招标文件，为了达到文件中提出的'各项要求，进行如下承诺：

1、工程质量承诺：工程质量合格。如未达到质量合格目标，按合同款的千分之一进行处罚。

2、工期承诺：满足该工程施工要求，计划施工总工期为55个日历天(具体日期在签定合同时协商确定)。当因我方(武汉建工特种工程有限公司)原因未能按投标总工期完成全部任务时，经济处罚按该工程合同款的千分之三每天计。

3、安全生产承诺：安全合格。如未达到安全合格目标，按合同款的千分之三进行处罚。

4、文明施工承诺：文明达标。如未达到文明达标目标，按合同款的千分之三进行处罚。

5、设计及项目部人员配备承诺：如果我方中标，保证设计及项目部人员按投标文件中的人员安排不变化，且只承担本项目的施工。

6、对土方开挖施工过程中，由于我方原因造成的支护、降水、止水等增加的应急抢救措施所发生的费用和相应的损失由我方承担。

7、从设计方案报批到施工完成验收本着工程顺利进行按招标文件的要求完成任务的思路进行工作，其间所发生的费用按投标文件中所列费用进行计算。

8、我方将本工程支护设计费作为中标后的优惠条件之一不在计取。

9、负责通过专家认证会的认证和深基坑审查机构的审查，并将应审环节提前提供给建设单位备查。同时保证对设计方案局部修改、技术改进造成的费用变化保持原价基本不变。

10、如果我方中标，将对本支护工程出具资信担保，并在施工合同予以确定。

11、保证在接到中标通知书的三日内签定施工合同。

12、同意工程造价的确定在投标报价的基础上，在签定合同时协商确定。

13、同意工程款支付方式为：待地下室施工至+后三个月内付至工程款的90%。具体支付方法，签定合同时协商确定。

14、积极配合上部施工单位完成地下室施工工程，包括土方工程达到上部施工单位的施工条件等。

15、确保场区内调土弃土过程中施工范围内的卫生保洁。

承诺人：xxx。

20xx年xx月xx日。

投标履约保证金承诺书

盘县交通局：

盘县第二批运煤公路建设业主办：

根据合同文件6.3.2条规定我单位业已完成贵州省盘县鸡场坪至顺场运煤公路、大水公路羊场至大坪地段运煤公路、平关至迤车公路监理的施工间断监理工作，已满足申请退还履约保证金条件。现我单位申请退还履约保证金81000元（大写捌万壹千元正）。

批准为谢。

xxx。

20xx年x月x日。

文档为doc格式。

投标保证金承诺书

投标保证金退还申请书

单位地址。

联系电话。

委托代理人职务联系电话。

申请事项：

申请退还保证金。

事实与理由：

申请人于年月日在(丢票地址)因(丢票原因)。

丢失汇票/支票张，支付银行全称为，

出票人名称为，

收款人名称为，

票据号码为—，票面金额为，

法院于年月日出具了公告，现公告期已满，不须出具除权判决书特向法院申请退还保证金。

此致

*****区人民法院。

更多相关优秀文章推荐：

投标保证金退还申请书

单位地址。

联系电话。

委托代理人职务联系电话。

申请事项：

申请退还保证金。

事实与理由：

申请人于年月日在(丢票地址)因(丢票原因)。

丢失汇票/支票张，支付银行全称为，

出票人名称为，

收款人名称为，

票据号码为—，票面金额为，

法院于年月日出具了公告，现公告期已满，不须出具除权判决书特向法院申请退还保证金。

此致

*****区人民法院。

投标保证金退还申请书

田县政府采购招投标交易中心:。

我公司于200。

项目招投标,交纳保证金元,开标后未中标,现请求将该项目投标保证金退至以下帐号,请予办理.

户名:。

开户银行:。

帐号:。

联系电话:。

投标人:。

200。

(中标公司格式一)。

青田县政府采购招投标交易中心:。

(工程名称)。

的中标单位(中标公司名称)已向我。

(业主单位)。

缴纳了合同履约保证金,该公司的投标保证金可以给予退还.

业主单位(盖章)。

(中标公司格式二)。

青田县政府采购招投标交易中心:。

(工程名称)。

的中标单位(中标公司名称)的投标保证金请转到我单位。

(业主名称)。

的帐户上转为合同履约金,开户银行:帐户名:帐号:。

业主单位(盖章)。