在商务合作中，合同协议是保障合作双方权益的法律依据，必不可少。现在让我们一起阅读下面的合同协议模板，帮助你更好地理解合同的要点和常见条款。
框架协议书
甲乙双方经过友好协商，本着互惠互利、优势互补的合作原则，就甲方转让地皮事项达成如下协议，甲乙双方共同遵守。
1、甲方责任：_________________
2、乙方责任：_________________
3、甲乙双方约定：在与第三方交易过程中不得单方面毁约，如有一方存在欺诈，隐瞒所得款实额等毁约行为，导致对方受到损失，必须以下承担违约责任。萁中甲方所支付给乙方的为扣除应交税费后的金额。
4、违约责任：
1)本协议除了法定原因外非经双方协商一致不得单方解除。
2)任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任。
3)承担违约责任的范围应包括守约方的直接损失和履约应得的合同收益。
5、不可抗力
1)本协议的履行因发生地震、水灾、非人为因素引起的火灾、战争、社会动乱、流行瘟疫等不可抗力事件，可以中止;如果协议的继续履行已不可能或不再必要，可以协商终止。
2)因不可抗力事件而形成的违约，双方均不承担违约责任，但应以公平的原则协商解决协议中止或终止后的遗留问题。
6、争议的解决
双方因本协议的履行、解释而发生争议，如协商解决不能，提请仲裁委员会并依据其仲裁规则仲裁解决。
7、合作期限、解除和终止
1)本协议有效期自开始到交易最终结束。
2)本协议经协商一致,可以提前解除。
8、其他
1)本协议书经双方签字、盖章生效。
2)本协议书(包括协议书附件)经协商可进行书面修改或补充，经修改或补充的书面补充协议为本协议书不可分割之部分，与本协议书具有同等法律效力。
3)本协议书的附件为本协议书的组成部分，与本协议书具有同等法律效力。
4)本协议书一式四份，甲、乙方各持二份。
________年____月____日________年____月____日
框架协议书
本协议双方遵循互惠互利合作理念，以促惠上为目的，依托国资系统合作平台，本着“发挥优势、相互促进、长期合作、互利互赢”的原则推进战略合作，努力扩大双方合作的深度和广度，提高双方经济效益，实现互利共赢。 经双方友好协商，达成如下战略合作协议：
1、双方确立互为战略合作伙伴关系，并予以长期保持。
2、双方同意就乙方引进某市某集团（控股）有限公司旗下及其合作伙伴所属品牌产品予以宣传推广，开展深入长期合作，并根据需要扩大和收缩合作范围，增加和减少合作内容。
3、双方同意互为合作事项创造最惠条件和待遇，共同形成新的发展优势。
4、双方确定合作协调办事机构，负责提供合作资料，商定合作事项，制定合作计划，衔接合作企业，协调合作事项，落实合作事宜。
5、双方应尽可能支持对方发展、宣传对方形象、维护对方声誉、拓展合作领域。
6、双方应协商解决合作中所遇问题。
7、双方合作无排他性，不改变各自独立地位，以各自名义承担对外经营责任。
8、双方应共同建立市场风险预警、防范、处置机制，最大限度保护双方利益。
9、双方同意建立管理层不定期会晤和沟通机制。
10、因不可抗力及其他不可预见和不可避免因素致使本协议不能履行时，双方协商同意后终止本协议，双方均不承担法律责任。
11、本协议为框架协议，具体合作事宜需在每一项合作具体合同中进一步明确。
12、本协议一式 ________份，双方各执________ 份，据同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：________乙方：________
法定代表人： ________法定代表人：________
签约时间：________签约时间：________
框架协议书
发包人:。
营业地址:_____________。
委托代理人:_________营业执照号:___________。
承包人:。
委托代理人:___________电话:_________。
本工程设计人:_________电话:_________。
施工队负责人:_________电话:_________。
依照中华人民共和国协议法及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的场所装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议:。
第一条工程概况。
1.2工程内容及做法(详见:预算表。施工图纸)。
1.3工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。
(1)承包人包工、包料。
(3)承包人包工、发包人包料(详见发包人提供装饰装修材料明细表)。
1.4工程期限_____天，开工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。
1.5协议价款：本协议工程造价为(大写):______________元(详见预算报价单)。
第二条施工图纸。
双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供：
(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸)，设计费__________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
第三条发包人义务。
3.2提供施工期间的水源、电源;。
3.3负责协调施工队与邻里之间的关系;。
3.5施工期间发包人仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;。
3.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
第四条承包人义务。
4.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;。
4.3保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通;。
4.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第五条工程变更。
工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。
第六条材料的提供。
6.2由承包人提供的材料、设备(详见承包人提供装饰装修材料明细表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。
第七条工期延误。
7.1对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延;
(1)工程量变化和设计变更;。
(2)不可抗力;。
(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
7.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。
7.3发包人未按期支付工程款，协议工期相应顺延。
7.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。
第八条工程款支付方式。
8.1双方约定按以下第种方式支付工程款：
(1)协议生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：
支付方式支付时间支付金额。
第一次开工前三日支付元。
第二次工程进度过半支付元。
第三次双方验收合格支付元。
8.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。
8.3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。
8.4本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起月。
第九条违约责任。
9.1协议双方当事人中的任何一方因未履行协议约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
9.2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。
9.3因一方原因，造成协议无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理协议终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
9.4发包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_________元。
9.5由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。
9.6由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金________元。
第十条协议争议的解决方式。
本协议在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：
(一)提交__________________仲裁委员会仲裁;。
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第十一条附则。
11.1本协议经双方签字(盖章)后生效，协议履行完毕后终止。
11.2本协议签订后工程不得转包。
11.3本协议一式_______份，双方各执________份,_________部门___________份。
11.4协议附件为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
发包人:____________(签字)承包人:_______________(签章)。
法定代理人:_____________法定代理人:_____________。
委托代理人:_____________委托代理人:_____________。
________年_____月_____日。
框架协议书
甲方：xx身份证号：
乙方：xx身份证号：丙方：xx身份证号：丁方：xx身份证号：戊方：xx身份证号：现有甲乙丙丁戊合股（合伙）开办一家调味品厂，全面实施三方共同投资、共同合作经营的决策，成立股份制公司。经5方合伙人平等协商，本着互利合作的原则，签订本协议，以供信守。
一、出资的数额（5人的出资比例）、出资的形式（出资的是现金还是场地、设备等）、出资的时间（年月日）。
二、股权份额及股利分配(如：5方约定甲方占有股份公司的多少股权；乙方占有股份公司的多少股权；丙方占有股份公司的多少股权；丁和戊??同上)甲乙丙丁戊方以上述占有股份公司的股权份额比例享有分配公司股利，5方实际投入股本金数额及比例不作为分配股利的依据。股份公司若产生利润后，甲乙丙丁戊可以提取可分得的利润，其余部分留公司作为资本填充。5方任何一方都可以在提取股利后再将其投入公司作为运作资金，以加大资金来源，扩充市场份额。
三、在合作期内的事项约定四、在调味厂成立股东后，全权委托（谁）作为公司运作的总负责人，全权处理公司的所有事务，必须实现公司一元化领导，独立处理公司事务，如有以下重大难题和关系公司各股东利益的重大事项，由5个股东研究同意后方可执行：
1、单项费用支付超过元；
2、新产品的引进；
3、重大的促销活动；
4、公司章程约定的其他重大事项。
五、股份合作公司成立后（如生意做大开分厂），调味厂的资金独立调控运作处理，不得与总厂或其他分厂或经济实体混合使用，完全独立核算，每月召开一次股东会议，审核厂的每月财务报表，评议厂的运作状况。调味厂所有的一切经销的产品的代理权为5个股东共同享有，厂方的一切业务往来由总厂认可，操作合谈。凡是厂方所有的返利扣率和奖金、奖品或者其他方面的优惠和待遇，归各股东共同享有。
六、公司今后如需增资，则乙方、丙方、丁方、戊方享有优先的权利。为了消除各股东的后顾之忧，甲方同意在乙方、丙方、丁方、戊方加入股份后xx月内，如乙方、丙方、丁方、戊方任何乙方要求退股，甲方完全同意，并在xx天之内退还股本金，并且按照银行同期贷款利息结算给退股方。事实上股份合作公司成立后，在xx至xx时间内xxx方不允许退出股份。在xx时间后，如有哪方股东退股，其所持股权由其他股东认购，如其他股东不认购，退股方方可把股份转让给第三方。
七、作为调味厂股东，同时作为经营运作人，作为调味厂的返聘人员，厂里每月应付工资为元，并享受聘用合同约定的其他权利。为了更好的进行资金调控运作，灵活使用，成立后的股份公司的所有现金和其他资产以及财会资料都由甲乙丙丁戊方同时保管和支配使用。
八、股份合作公司成立后，如公司性质变更为独立公司，为了更好的进行分配管理、市场运作，内部协调等，营业执照法人代表或负责人变更为。
九、本协议未尽事宜由甲乙丙丁戊方共同协商，本协议一式6份，5方各执一份，见证方留存1份备案，自5方签字并经公司盖章确认后生效。甲方（签名）：
年月日乙方（签名）：
丙方（签名）：
丁方（签名）：
戊方（签名）：
见证方：（签名和盖章）：公司盖章确认：公司负责人签字确认：年月日。
框架协议书
甲 方：
乙 方：
鉴于甲、乙双方经友好协商，本着互惠互利、实现双赢的目标，建立战略合作关系，成为战略合作伙伴。
(一)甲方
(二)乙方
(一)平等原则。 双方在自愿、平等的前提下签署本协议，协议内容经过双方充分协商。 (二)长期、稳定合作原则。 双方的合作基于彼此充分信任，着眼于长期利益，双方致力于长期、稳定的合作。
(三)共同发展原则。 本协议旨在利用各自的资源和条件开展合作，互惠互利、共同发展。
(四)诚实守信、市场化原则。 双方恪守本协议中所作之承诺，确保双方的`共同利益，具体合作事项应按市场化方式运作。
工业云平台开发经甲乙双方协商同意，乙方负责开发甲方的工业云平台。
(一)建立信息通报制度。甲方及时向乙方提供相应资料或文档。乙方向甲方提供云平台设计及进度等。
(三) 甲乙任何一方如提前终止协议，需提前一个月通知另一方;如一方擅自终止协议，另一方将保留对违约方追究违约责任的权利。
(四) 本协议正本一式肆份，双方各执贰份，法律效力均等。
(六) 本协议期满时，双方应优先考虑与对方续约合作
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
框架协议书
甲方：
乙方：
风险提示：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。为促进甲方区域内光伏发电项目合理、有序、高效开发，经双方友好协商，就共同推进该项目建设的有关事项达成如下意向。
一、__有限公司__光伏发电项目符合产业发展规划，是优化能源结构，促进节能减排的需要。经双方同意，本着平等、__利、诚信的原则，甲方引进乙方作为优先光伏发电项目合作伙伴，并支持乙方在甲方区域内投资开发光伏发电项目，并建立长期稳固的合作关系，在合作中实现__利共赢。风险提示：应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。
二、乙方在甲方区域内光伏发电项目容量不少于20，项目总投资_____亿元人民币。乙方承担光伏发电项目工程建设的相关费用。乙方承诺在本协议签订后3个月内在__注册项目公司。（具体建设规模及投资规模，根据项目备案文件确定。）。
三、甲方协助乙方落实光伏发电项目场址资源，争取______省、市、区等相关扶持政策，并提供项目申报审批方面的优质服务。风险提示：
应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。
四、若本项目在实施过程中遇国家宏观政策的调整或改变，使本协议书相关条款无法实施的，则由甲乙双方协商解决。甲乙任何一方对双方相关约定均具有保密义务，不得向第三方透露。
五、本协议书是一份具有法律效力的合作文件。甲、乙双方确保本投资协议的真实性。协议书签署后，在项目的具体实施过程中，甲、乙双方应共同遵守投资协议书中对双方的约定条款。未尽事宜由双方另行协商。
六、本协议书由双方代表于___年____月____日签订。签订地点：____。
七、本协议一式_____份，双方各执_____份，经双方代表签字盖章后生效。
甲方：
（盖章）。
法定代表人授权代表：
___年____月____日。
乙方：（盖章）。
法定代表人授权代表：
___年____月____日。
框架协议
甲方:。
乙方：
甲乙双方就股权转让及债务处理的有关事项经充分、友好协商后达成如下。
1）有限%股权。
2)有限%股权。
3)有限%股权。
4)有限%股权。
上述以下简称标的。
上述标的的主要资产:。
1）有限名下亩的土地资产。
２）有限名下亩的土地资产。
３）有限名下亩的土地资产。
4)有限名下亩的土地资产。上述资产均存在抵押情况。
上述标的的负债情况:。
甲方上述表述均是真实的、准确的,若有虚假陈述同意乙方单方解除本协议，并承担违约责任。
１）在______年______月______日前乙方出让标的上述土地资产偿还甲方及本协议约定标的的______元债务。甲方同意给予乙方６个月的宽限期。
２）乙方偿债的`过程甲方将予以监督，监督的具体方式甲、乙双方再行协商。若再上述约定期限内,乙方无法出让标的土地资产或出让土地资产未用于偿还上述债务的。已转让给乙方的标的物仍按零元的价格回转给甲方，造成标的土地资产损失的由乙方赔偿，但不包括因市场因素造成土地价值减价的情况、若在上述约定期限内，乙方仅部分偿还上述债务的，未偿还部分债务对应的标的物按零元的价格由乙方回转给甲方。(计算方式按比列推算)。
特别约定:。
1)乙方以出让上述标的土地资产所得款项偿债，本条的释义为：出让土地资产所得款项应除土地转让中承担的税费；因土地转让而发生的评估、审计、律师等中介机构的费用后部分用于偿债。
2)甲、乙双方经协商后锁定标的土地资产的价值为______万元/亩，当乙方实际出让土地资产时，高于______万元/亩的,产生的收益部分归乙方所有,低于______万元/亩的，产生的交换部分由乙方补足差额用于偿还甲方及标的的______元债务。
3)甲方以零元的价格出让上述标的物,若在工商变更时，为符合某类条件,相关的股权转让合同出现对价的,甲方放弃对价。
甲方在办理正式变更登记前，将同标的的所有在职在编员工解除劳动关系劳务关系,或转移其劳动关系劳务关系至其他。因上述行为发生的赔偿，补偿事项由甲方承担。
若乙方或乙方控股标的期间的标的偿还了债务的，可向甲方追索。
乙方可选择。
１)将标的以零元的价格回转甲方，若甲方不承接的,乙方可对标的不年检，申请歇业等；
2)乙方继续留任标的的股经营标的。
1)本协议生效后三个工作日内甲方将三1）条款元债务的明细清单提交乙方。
2)乙方在收到清单后五个工作日内，甲方共同完成标的物转让及相关的变更登记受理工作。
3)按三1)条款完成偿债的履行。
4)按本协议第六条的约定，在偿债完毕后十五个工作日内做出选择,若乙方不做出选择的按六1)条款执行。
在未经双方书面协商一致的情况下，双方不得单方解除本协议,除非：
1)乙方在取得土地转让款后未用于偿债，甲方可单方解除本协议，除要求乙方赔偿损失外,另要求乙方再行赔偿______元。
2)乙方在履行本协议的过程中，因甲方或标的在本协议签定前行为导致土地被查封(债务清单中罗列的查封除外），乙方可单方解除本协议，除要求甲方赔偿损失外,另要求甲方再行赔偿______元。
甲、乙双方均须按约履行,任何方违反本协议的约定造成对方损失的，除赔偿对方的损失外，另赔偿对方______元。
特别约定:因不可抗力、策因素,市场因素导致标的土地价值急剧下滑，而造成乙方无法履行本协议的,不做为乙方违约。
本协议发生争议的,由市第二中级人民____管辖，若案值小于中院受理范围。
的,由__区人民____管辖、
本协议未及之处,双方另行签定补充协议。
本协议在未经双方一致同意的前提下，不得向任何第三方出示。
本协议双方一经签字盖章生效、
十四）本协议一式二份，双方__持一份、
甲方：
乙方:。
日期：
框架协议
甲方:______(以下简称甲方)。
乙方:______（以下简称乙方)。
为经济，本着公平、公正、互惠互利的原则，经甲、乙双方协商，现就乙方在甲方区域兴建建设项目有关事宜达成以下协议：
一、项目名称、规模及项目地点。
项目名称:______项目（混凝土生产销售)。
项目:总______万元。
项目地点：__市驿城区。
二、项目享受的策。
2、乙方项目可享受省、市、区招商引资项目建设的相关策。
三、甲乙双方的权利和义务。
（一）甲方的权利和义务。
1、甲方负责乙方项目选址区域外具备“七通一平”,达到项目进场施工要求。
2、甲方协助乙方完成该项目的.审批、立项、环评、工商注册、税务登记、土地、规划许可证、施工许可证等相关证照的报批办理工作。
3、甲方负责为项目落地和建设创造良好的外部环境。
（二)乙方的权利和义务。
1、在协议签订后，乙方应及时在甲方区域成立新。
2、乙方应及时向甲方提供项目报批、报建的相关资料和文书，以保证项目报批及开工建设顺利进行。
3、乙方项目规划设计需经甲方审核同意后方可开工建设,并按照协议约定的设计规模、建设周期建成达产。
4、乙方项目建设须符合国家环保标准，废水、废气和噪声排放应达到国家或地方规定的排放标准。
四、本协议一式两份，经甲、乙双方签字盖章后生效，双方__执壹份。
甲方:。
乙方：
理局（盖章）有限(盖章）。
代表人（签字)：代表人(签字）:。
______年______月______日。
框架协议书
甲方：
乙方：
双方就_______项目的合作事宜，经过初步协商，达成如下合作意向：
一、同意就_______项目开展合作研究开发。该项目的基本情况。
二、前期工作由甲乙双方各自负责。甲方应做好以下工作：
乙方应做好以下工作：
三、在甲乙双方完成前期工作基础上，双方商定_____年_____月_____日签订正式合同。
四、本意向书是双方合作的基础。甲乙双方的具体合作内容以双方的正式合同为准。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
委托人：_________。
受托人：_________。
签订方式：_______。
经双方友好协商，达成如下委托合作协议：
第一条委托标的：委托人委托受托人撰写_________项目（以下简称拟上项目）的商业计划书。该商业计划书主要用作_________融资。
第二条委托人需提供或明确如下具体资料或事项：
1、项目承担单位概况，拥有哪些特定资源，如政府关系、市场渠道、特定客户等；
2、项目承担单位资产负债情况、前三年经营业绩；
3、项目承担单位现有主要产品的经营情况；
4、项目承担单位在拟上项目上有何独特资源，项目本身专利等技术壁垒详细说明；
5、项目的工艺流程；
7、拟上项目的行业市场分析；
8、拟上项目的各种政府批文及其它证明文件；
10、资金使用计划；
11、公司管理团队介绍，主要管理人员简历（总经理，营销副总，总工等）；
12、及时提供其它受托方认为非常重要的相关资料。委托方应于本协议签订后_________日内将以上资料提供齐全，并交给受托方。
第三条本商业计划书应至少包括但不限于如下内容：
________________________________。
第四条委托期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。此期限自客户首付款进入受托方帐户之日起，到受托方将计划书初稿交给委托方之日起止。因委托方原因造成时间拖延，则交稿时间顺延。
第五条关于投资商的提供：受托方向委托方提供可能对本项目有特别兴趣的_________家投资商情报资料，供项目方融资之用。在项目融资成功后，若融资资金直接或间接来源于所提供投资商，则委托方应在融资资金到位之日起5日内向受托方支付_________元融资服务费，大写_________元。
第六条费用支付方式。
本次商业计划书撰写服务费用总额为_________元人民币，委托方应在双方签约后_________日内支付费用总额的_________%，即_________元；在交付商业计划书（中文）初稿后_________日内支付费用总额的_________%，即_________元；在交付商业计划书（中文）正稿后_________日内支付费用总额的_________%，即_________元。受托方应在最后一笔费用支付完毕后_________个工作日内将计划书正本电子版交付委托方，同时将精选出的投资商情报资料发送给委托方。
第七条违约责任。
若受托方收了费用后不履行撰写商业计划书的义务，则受托方应按已经支付金额双倍返还给委托方。若委托方不按本合同约定支付相关款项，则受托方可以拒绝继续服务，并有要求委托方偿付其余款项的权利，委托方还应按未履约金额的一倍支付罚金。
第八条合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成，可申请_________仲裁委员会仲裁，或直接向_________人民法院起诉。
第九条本合同一式两份，由双方签字生效。
委托人（签章）：_____受托人（签章）：_____。
住所：_______________居民身份证号：_______。
电话：_______________电话：_______________。
开户银行：___________开户银行：___________。
账号：_______________账号：_______________。
_______年____月____日_______年____月____日。
框架协议书
甲方：
乙方：
甲乙双方经友好协商，本着诚信为本、风险共担、互利双赢的原那么，就以融资租赁模式解决甲方资金及设备采购需求达成如下协议。
一、合作内容：
1、融资标的：甲方的信息化设备、教学实验仪器设备等的'采购；
2、合作模式：融资租赁模式〔设备回租及直租〕；
合作金额：？仟万元整。其中？仟万元用于设备回租，资金学校自用；另外仟万元用于设备直租。
设备回租的具体操作流程：
〔1〕学校把自有设备提供应租赁公司作价；
〔2〕租赁公司审核后给出融资额度和融资方案；
〔3〕学校和租赁公司签订转让协议，学校把自有设备卖给租赁公司，然后再作为承租人将这批设备租回使用，与租赁公司签订融资租赁合同。
设备直租的具体操作流程：
〔1〕所有设备学校可以分标段自主招标，但每个标段金额不得少于200万元；
〔2〕付款方式为所有设备验收合格又正常运转一个月后7日内付合同金额的60%，设备正常运转半年后7日内付合同金额的35%，剩余5%一年后7日内支付。
〔3〕同方做为总集成商,按中标价格及招标时的付款方式进行向设备厂商采购，再以租赁的形式租给学校。
3、融资期限：3年-5年。
4、具体合作事宜，另行签订相关协议。
1、配合租赁公司提供评审所需资料，所提供资料必须真实完整，如否，那么该协议作废。
2、根据租赁合同规定，及时、足额归还租赁款项。还款方式：年等额归还。
3、贰年内提供仟万元设备需求，按照意向书约定进行招标。
协助甲方落实融资资金。
1、如在履行本合同以及双方签订的其他合同过程中发生争议双方应友好协商解决，协商不成的提交原告方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。
2、协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
甲方〔盖章〕：
法定代表人〔或授权委托人〕签字：
签约时间：______年____月____日
乙方〔盖章〕：
法定代表人〔或授权委托人〕签字：
签约时间：______年____月____日
框架协议书
甲方：
乙方：
丙方：
甲乙双方本着互惠互利、资源互补、共同发展的原则，就公司合作事宜达成如下共识：
一、合作目的：
充分运用市场化手段，积极调动各合作方的社会资源，拓展高尔夫体育产业。合作方在条件成熟时注册成立"合伙企业或有限公司"，以便于公司的持续发展。
二、、公司注册名称：
1、公司拟核准名称："合伙企业或有限公司"。
2、高尔夫体育主题公园项目。
3、预算原则：合理投入，成本领先，长远兼顾。
三、公司注册资本金：万元人民币。
四、公司运作：
1、公司为独立的经营核算主体，自主经营，自负盈亏。
五、公司治理结构：
1、公司注册资本为万元人民币。
2、公司按照公司章程运作，实行董事会领导下的执行董事负责制，执行董事按照公司章程行使责、权、利。
3、公司实行股份制财务体系管理原则，公开、公正、透明。
六、出借资金额及股本结构：
1、甲方以人民币出资万元，享有公司%股权，以技术及资源入股，享有公司%股权；
2、乙方以人民币投资万元，享有公司%股权，；
3、丙方以人民币投资万元，享有公司%股权，；
七、公司注册及筹办期间有关人员待遇及相关约定：
1、筹办期：年月日起至年月。
2、投资策略：公司投资发展定位与规划、项目定位与策略及经营目标等由执行董事及其团队制定，报董事会批准通过、备案，并由管理团队付诸实施。
3、执行董事及公司管理团队须严格遵守公司法及董事会的各项决议。
4、管理团队实行红股年度激励原则：
八、公司的股权（债权）转让。
1、股东之间转让股权（债权）的，经全体股东同意后股东之间可以优先受让。
2、股东向股东以外的人转让股权（债权），经全体股东一致同意。
3、受让人必须遵守本公司章程和有关法律、行政法规规定。
九、公司成立后管理岗位月度基本工资及费用标准：
公司高管每届任期年限为年。同意先生任执行董事。
（一）公司成立后专职股东月度基本工资及费用标准（201年12月1日起执行）。
（1）执行董事（专职股东）月基础工资：元；（含交通、路桥、油费、通信费等）。
（2）交通、路桥、油费、通信费用凭有效据核销。
（3）其它专职股东及员工资费用标准：
十、相关分红及投资人回报等事项约定：
1、效益分红每半年一次，按股份持有比例进行分红。中高层管理骨干的红股激励标准，由董亊会或执行董事按贡献及责任大小进行分配。
十一、管理团队实行目标管理责任制：
1、管理团队须有明确的项目投资及经营目标：如投资目标、收益目标、项目定位、投融资规划及策略。
2、管理团队按月度（次月10日前）向董事会呈报月度财务经营分析报表。
3、执行董事和管理团队对年度收益目标负责，对未完成公司董事会年度经营目标接受相应经济处罚。
十二、违约责任：任何一方违反以上条款而出现违约行为，违约方无条件承担违约赔偿责任。
十三、公司内的各项重大投资、扩充业务范围、融资、资本调配及转让股份必须经董事会全体董事一致签名同意后方可实施及有效。
十四、其他事项约定：甲方同意以有限公司—————%股权作为投资人本金及收益承诺的担保之一。
十五、本协议从股东签字之日起生效，双方各执一份，同具法律效力。
十六、该合作协议书作为公司（董事会）章程的补充，同具法律效力。
十七、未尽亊宜以补充协议方式，经全体股东（董事）决议签名后具有同等法律效力。
十八、所有签订的合同、协议、章程以本框架协议书发生冲突的以本协议书为准。
甲方股东签名：
乙方股东签名：
丙方股东签名：
框架异型柱加固施工。
知识产权保护框架合同。
英文简历的基本框架。
企业信息安全治理框架论文。
框架协议书
甲方：代表：地址：电话：传真：乙方：代表：地址：电话：传真：风险提示：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。甲乙双方本着互利互惠、共同发展的原则，经过友好协商，决定充分利用双方各自的优势，资源互补，开展留学预备课程，特制定本合作框架协议。
1、预备班学制：________年。
2、预备班培养目标：
（1）提高学生的英语综合能力，并达到可以办理出国留学的英文水平。
（2）加强学生专业知识水平，为学生在国外的专业学习奠定基础。
（3）达到与国外交流学校课程衔接模式的实现。
3、预备班结束后前往国外学习的国家：澳大利亚、英国、新西xx、加拿大等。
4、预备班收费标准：______元人民币（不含国外使馆签证申请费、个人出国材料公证费以及国外学校报名费）。
应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。
1、甲方权利和义务。
（1）负责招生工作，包括制定招生计划，招生宣传等。
（2）负责设计教学方案。
（3）负责安排教学相关工作，包括教师招聘、教学场地的安排和教材的选择等。
（4）负责向学生收取学费和签证服务费。
（5）负责学生管理。
（6）承担所有教学成本及教职员工的薪金。
（7）负责组织安排家长和学生就签证文件的准备、出国前签证辅导、及临行辅导等之会议。
2、乙方权利和义务。
（1）负责与海外合作院校联络和沟通，并负责接待与招待外方人员。
（2）负责甲方工作人员的业务培训。
（3）辅助甲方设计教学方案，给教学计划及方案提出建议和意见。
（4）帮助甲方聘请外籍教师、英文教师。
（5）帮助学生联络国外合作院校并取得录取信。
（6）帮助学生整理签证文件，联系使馆、递交签证资料等所有和签证相关的事宜。
（7）帮助已取得签证的学生安排海外付款、接机、住宿等相关后续事宜。
（8）帮助联络、沟通、处理学生出国后问题。
1、预备班学费由甲方负责统一收取，甲方分配每个学生总学费______元人民币的______%。乙方分配每个学生总学费______元人民币的______%。
2、上述款项在学校开学的第______周内，由甲方以转账的形式，交付给乙方。
1、对学生的英语语言能力的要求：
（1）申请国外留学的学生，必须拿到xx成绩5分以上的英语成绩（相当于普通高中中等学生英文水平），不然无法申请签证。
（2）国外专业课程要求xx成绩6分的直接入读，达不到6分的学生，可以出国后先就读语言课程，待达到入学的语言水平后开始专业课程。
（3）学生申请国外学校的录取时，可不提供xx成绩。
2、每年开学后______个月内，需召集家长及学生提前准备部分签证等重要文件。
3、由于不可控制的原因，极少部分学生有可能最后没拿到签证，甲方给其颁发______学院预科证书。
合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。
1、由于甲、乙双方其中一方工作滞后，而导致合作项目不能顺利开展，均属违约行为，应给予另一方经济赔偿，赔偿金额按合同法有关规定执行。
2、由于乙方和海外合作院校联络和沟通工作执行不到位，而导致预备班学生不能顺利到国外读书，乙方应负全部责任，并应给予甲方及相关学生经济赔偿，赔偿金额按合同法有关规定执行。
如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。
1、本协议为合作框架协议，合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确，甲方双方需本着合作协商共同进步的原则逐步完善各相关条款及事宜。
2、未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。
3、本协议有效期：自本协议签订之日至________年____月____日有效，期满后双方可协商续约。
4、本协议一式______份，甲乙双方各持______份，且具有同等法律效力。甲乙双方盖章签字后，即行生效。
甲方（签章）：
代表人（签字）：________年____月____日。
乙方（签章）：
代表人（签字）：________年____月____日。
框架异型柱加固施工。
知识产权保护框架合同。
英文简历的基本框架。
知识产权（tpr）保护框架合同。
框架协议书
甲方：
乙方：
为促进___________工业经济的快速发展，实现甲乙双方合作双赢的目标，本着平等协商、互利互惠的原则，现就乙方在___________投资建设___________深加工企业相关事宜达成如下协议：
一、投资进度、规模及步骤。
1、乙方的主要业务包括___________种植、精深加工、系列产品开发，蔬菜速冻保鲜冷链系统建设项目（含农超对接），项目总投资___________万元，分两期建设进行（部分同期）。投资协议最重要的部分便是出资问题，因此一定要在协议中载明出资的方式，以此方式认缴的出资额是多少，确定该出资额所占的出资比例等。其中，最为重要的是，出资实际缴付的时间确定。实践中不乏有投资人在签订出资协议后，因各种原因而迟迟不予缴付出资，从而导致整个合作项目进程延缓。若未在协议中对此约定，或使迟延履行出资义务人逃脱责任。
2、________年____月至________年____月进行一期建设，总投资___________万元，计划固定资产投资___________万元，实现销售收入___________万元，实现利税___________万元，其中企业利润___________万元，税收___________万元。3、________年____月至________年____月进行二期建设，计划投资___________万元，建成后实现销售收入___________万元，实现利税___________万元，其中企业利润_______万元，税收_______万元。
二、企业选址及土地取得方式项目建设用初步选址________市________县________村________场（具体以县规划委员会规划批准选址为准）），甲方协助乙方通过国土部门挂牌方式取得国有土地________亩（具体面积以供地红线图为准）作为建设用地和生产场地。该土地征地包干价为________万元亩（地面附属物拆迁等费用由乙方承担）。土地用地性质为工业用地。乙方取得土地使用权后每亩的投资强度不得低于________万元。
三、甲乙双方的权利和义务。
1、甲方负责项目建设用地的土地表面附着物及青苗补偿协调工作，乙方承担相关费用，为乙方提供良好的投资环境，确保项目的顺利建设。
2、乙方在本协议签订后____日内向甲方指定账户打入土地预付款________万元。
3、乙方享受________市出台的.工业企业及招商引资的各种优惠政策。企业建成投产后优先安排________村失地农民及下岗职工就业。
4、乙方用地及工程规划经县规划委员会批准后，必须严格按照规划建设，不得随意变更规划和用地性质。
为避免发生潜在风险，合同各方将违约责任条款作出明确约定，就会使签约人谨慎签约，全面系统的估计自己的履约能力，防止签约人故意违约，提高签约人履行合同的自觉性，并在履约过程中积极按合同约定履行义务，使合同风险消弭于签约阶段。其次，合同中，许多当事人常约定因违约造成对方损失的，应当承担赔偿责任，但确忽略对具体违约金的确定，而在后续纠纷争议中，守约方又对损失的大小无法确切举证，而造成无法弥补全部损失，因此在设置违约责任条款时应当多费些心思。
四、违约责任合同履行过程中，任何一方违约，给对方带来的损失，都应承担赔偿责任。赔偿时只赔偿实际损失，不包含隐形损失。
五、其他。
1、因履行合同发生争议，双方均可向甲方所在地的人民法院起诉。
2、本协议一式________份，甲乙双方各执________份。本协议经双方签字，并加盖公章后生效。
3、本协议未尽事宜，双方协商解决。协商一致的，可签订补充协议，补充协议于本协议具有同等效力。
甲方（盖章）：代表人：签约地点：签订时间：
乙方（盖章）：代表人：签约地点：签订时间：
框架协议书
甲方：________（以下称为甲方）。
乙方：________（以下称为乙方）。
丙方：________（以下称为丙方）。
经甲乙丙三方友好协商，就灵芝项目产品开发，渠道整合，战略调整，管理并进，品牌宣传等方面，秉着共同发展、诚信合作的宗旨达成如下协议：
一、合作宗旨。
1、三方在合作中建立的互信、惯例与默契是商业合作战略伙伴关系的基础，提高效率与共同发展是三方合作的目标和根本利益。
2、本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密、保护协作市场。
3、充分发挥三方优势，优势互补，提高竞争力，共同进行市场开拓。
4、本协议为框架协议，应是三方今后长期合作的指导性文件，也是三方签订相关合同的基础。
二、战略合作关系及合作方式。
1、甲、乙、丙三方在合作中为平等互利关系。
2、三方共同建立营销团队，将各方优势项目纳入己方的经营项目中。就三方优势项目的融合，三方定期派遣专业团队人员到各方公司进行学习交流。对于产品需求、产品动态变化等信息，三方负有严格保密责任。
3、三方在战略合作中可采用的合作方式和操作方式。
（1）以战略框架为基础，每个单独项目签订相关合约。
（2）战略合作项目费用由三方共同商议后支出。
三、双方的`权利和义务。
1、各方可以不定期对另两方公司进行拜访、考察，以了解各方发展近况及合作进度。
2、各方可以根据情况做出反馈，另两方应对反馈和建议做出积极的回应。
3、如产品售往国外，具体事宜另行协商。
4、三方均有权监管、抽查各项费用。
四、保密。
1、三方应对通过工作接触和通过其他渠道得知的有关对方商业秘密严格保密，未经三方书面同意，不得向三方以外者披露信息。
2、除本协议规定工作所需外，未经另两方事先同意，不得擅自使用、复制对方的技术资料、商业信息及其他资料。
六、本协议有效期两年，自________年________月________日起至________年________月________日止。如果三方对于彼此之间的合作感到满意，经三方同意则本协议将自动续延一年。
七、对于本协议中未约定的事宜，三方应友好协商解决；产生的争议可向甲乙丙三方各自所在地法院提起诉讼。
八、本协议经三方签字盖章后生效，本协议一式三份，双方各执一份，各份具有同等法律效力。
甲方：________乙方：________丙方：________。
日期：________日期：________日期：________
框架协议书
法定代表人：
乙方：_______________国家重点实验室。
法定代表人：
甲乙双方本着公平公正、平等、互利的原则，订立如下合作协议，供双方遵照执行。
一、_______________技术为甲方和乙方共同的技术成果。
二、甲方将与乙方进行深入合作，对_______________进行逐步改革、细化，以达到甚至超过欧美国家的技术，从而实现更加节能、更加稳定的运作模式。
三、为了防止双方共同研发设计的设备及产品技术在市场上泛滥，引起恶性竞争，甲乙双方需全力投入，实现双方合作共赢、规范设备市场。
四、技术合作开发完成，双方本着互利互盈、互惠互利的原则进行利益分成，合作卖点在于_______________的整条生产线，整条生产线分工如下：甲方负责生产线的其他设备的设计、采购、安装；乙方负责_______________的设计和制造加工。
五、为了保证市场的稳定以及双方的合作原则，对于市场开发以及技术销售，需经过甲乙双方的共同商榷。
六、为便于共同技术的开发以及技术销售的完整，乙方须承认甲方为其合作单位，允许甲方以自己和乙方的共同名义进行宣传。
七、本协议为合作框架协议，合作中具体事宜需在具体合同中进一步明确。框架协议与正式合同构成不可分割的整体，作为甲乙双方合作的法律文件。
八、本协议有效期为________年，自________年_______月_______日起到________年_______月_______日为本协议商定合作方案的执行期限。
九、本协议一式________份。双方各执________份，具有同等法律效力。
十、因本协议和其他相关协议发生争议，双方可协商解决，协商不成的，均可向合同履行地的仲裁机构申请仲裁，或者向合同履行地的人民法院起诉。
十一、合同履行过程中，一方违约给对方造成的损失，负有赔偿责任。
甲方：
地址：
联系方式：
合同履行地：
签约时间：________年_______月_______日。
乙方：
地址：
联系方式：
合同履行地：
签约时间：________年_______月_______日。
框架异型柱加固施工。
知识产权保护框架合同。
英文简历的基本框架。
框架协议书
甲方：地址：电话：乙方：地址：电话：风险提示：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本协议双方遵循互惠互利合作理念，本着发挥优势、相互促进、长期合作、互利互赢的原则推进战略合作，努力扩大双方合作的深度和广度，提高双方经济效益，实现互利共赢。经双方友好协商，达成如下战略合作协议：风险提示：
应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。
第一条：双方确立互为战略合作伙伴关系，并予以长期保持。
第二条：双方同意就乙方引进某市某集团（控股）有限公司旗下及其合作伙伴所属品牌产品予以宣传推广，开展深入长期合作，并根据需要扩大和收缩合作范围，增加和减少合作内容。
第三条：双方同意互为合作事项创造最惠条件和待遇，共同形成新的发展优势。
第四条：双方确定合作协调办事机构，负责提供合作资料，商定合作事项，制定合作计划，衔接合作企业，协调合作事项，落实合作事宜。
第五条：合作期限从________年____月____日起至________年____月____日止。
第六条：双方应尽可能支持对方发展、宣传对方形象、维护对方声誉、拓展合作领域。
第七条：双方应协商解决合作中所遇问题。
第八条：双方合作无排他性，不改变各自独立地位，以各自名义承担对外经营责任。
第九条：双方应共同建立市场风险预警、防范、处置机制，最大限度保护双方利益。风险提示：
应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。
第十条：甲方和乙方均有义务履行保密义务，未经对方同意，不得向任何。
第三方披露或透露有关本协议内容项目下的任何信息。
第十一条：因不可抗力及其他不可预见和不可避免因素致使本协议不能履行时，双方协商同意后终止本协议，双方均不承担法律责任。
第十二条：协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。
第十三条：本协议为框架协议，具体合作事宜需在每一项合作具体合同中进一步明确。
第十四条：本协议一式______份，双方各执______份，据同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
框架异型柱加固施工。
质量检验员个人简历框架范文。
知识产权保护框架合同。
框架协议书
法人代表：xxx法人代表：xxx。
地址：xxx地址：xxx。
电话：xxx电话：xxx。
传真：xxx传真：xxx。
为充分发挥职业技术教育为社会、行业和企业服务的功能，按照“资源共享，优势互补，责任同担，利益共享”的原则，加快打造具有国际水平的现代技工教育体系，培养更多具有良好专业知识、实际操作技能和职业态度的高素质、高技能的应用型人才，促进职业技术院校深化教育改革、提升教育培训质量，促进企业建立现代化的职工培训体系、加快产业升级，探索共建主体多元、办学开放、人才终身服务和诚信监督的新型公共人力资源服务体系，开展多层次、多形式的合作，建立稳定的校企合作关系，经双方友好协商，现就校企合作事项达成如下协议：
（一）贯彻落实科学发展观，以培养高技能人才为目标，遵循“需求产生合作、供给创造需求、合作带来共赢、共赢促进发展”的校企合作机制，校企双方建立长期、紧密的合作关系。
（二）确立双方在职业技术教育和培训工作中发挥各自优势，建立合作关系。
（三）甲方根据企业需求和自身特点，为培养合适企业所需的技能人才，组建专业指导委员会，乙方安排人员参加（技术、生产或人力资源主管）。
经双方友好协商，合作方式及内容参照以下条款执行。未尽之处，可另外做补充。
（一）产品研发、工艺改进，共建研发平台。
科研既能为经济建设服务，也能促进教学质量提高。因此校企双方有着课题研究的共同愿望。在课题研究中，或侧重于企业的战略发展，或侧重于企业的经济运营，或侧重于院校的教育教学模式和方式，或侧重于教师的“双师‘’型素质等，由此实现社会效益和经济效益的”多赢“。
根据企业发展需求，确定科研项目，以职业技术院校先进的设备和人力资源为纽带，以科研项目转化和运用为共同努力方向，在技术院校中建立一个研发平台，让企业的工程师、技术院校师生都参与科研项目开发、制作和应用，实现以项目为驱动，共同提高师资专业水平，提高科研成果转化为生产力的“软件”能力。
（二）共建“生产实训”中心。
生产实训中心是技工教育不可或缺的教学设施。校内、校外实习中心都关系着学生学习技能的条件。共建，就是彼此分工合作，从各自教育资源的优势出发，在不同的教育教学阶段，或侧重物质条件，或侧重师资队伍，或侧重教学内容，或侧重教学管理，或提供质量评价体系等，实现优势互补，为学生提供健全有效的实践教学场所。
（三）双向委培、订单培养。
双向委培包括校内定向委培和企业中定向委培两种方式，前者以学校学生为生源，根据企业要求，定向培养，为企业提供人力资源储备；后者以企业招聘员工为生源，根据企业要求，完成企业员工基本技能、基本素质要求等前期培训，为企业员工培训缩短时间，节约成本。校企双方的“定向委培”不仅是“订单预购”性质，“委培”方必须是实施教育教学的重要组成部分，从教学计划的制订，到教育教学质量各环节的考核评估，其“声音”的作用必须贯穿于教育教学的始终。双方定向委培过程中，双方可以相互成立冠名班级。为了学校能更好的根据企业的要求培养出人才，企业可以提供助学奖学金，激励学生不断学习。
（四）顶岗实习、工学结合。
学校根据企业用工要求，安排学生到企业顶岗实习，完成基础课和部分专业课后进行的教学环节，通过顶岗实习，使学生全面了解企业生产运作，在真实的工作环境下，体会理论与实践的有机结合，在感性认识和理性认识上产生一个飞跃。最关键是让学生了解企业文化，感受企业管理制度，明确自己职业生涯的目标。
（五）就业推荐、优先录用优秀毕业生。
对于学校优秀毕业生，企业落实学生就业。落实学生就业是建立在合格标准基础上，按市场“双向选择”的要求而彼此享有的权利和应尽的义务。技工教育以就业为向导，企业录用具有相应岗位职业技能的合格毕业生，学校要帮助学生具有这些就业能力。所以，校企双方基于投入的人力、物力、资金等现实利益的相应回报。校方要把人力资源输出质量关，企业在充分提出就业岗位的前提下也要把质量关，而学生本人在一定的条件下也有在选择的自由。
（六）提供技术支持和社会服务。
一般而言，学校的教学实施和教师的实践技术能力往往逊于企业方，企业方优势在于实践经验和技术手段，因此在教育教学过程中企业方必须投入相应的兼职师资队伍，或课堂、或工场，给予学生渐进而全面的企业文化、实践技能的教育指导。
学校方优势在于标准化技能培训和先进的设备，具有完善的职业资格等级培训和考试资格，可为企业提供职业资格技能等级培训考证服务，提高企业员工技能和素质。学校也有先进的理念和技术成果，可为企业提供一定的技术支持。
（一）甲方。
1、详细真实地介绍本单位的基本情况相应的资质书面材料，保证具备中华人民共和国内真实合法的法律地位。
2、甲方可作为乙方的就业（实习）基地，在甲方有用工需求的时候，乙方为甲方优先输送德、智、体全面发展的优秀学生，供甲方选拔和录用。
3、根据甲方产业发展情况、生产经营规模和预期增长等人力资源增长过程中，负责向乙方提供企业人力资源发展计划、年度工作计划，及时向乙方提供用工需求信息、员工培训计划。
4、负责向乙方提供企业人力资源结构状况，需求职业岗位物征描述，需求职业岗位要求的知识水平和技能等级，协助乙方制定各专业培养目标，审订联办班级实施教学计划和各种培训班实施计划，制定各专业岗前培训计划和顶岗实习计划。
5、根据当前一段时期用工需求和员工培训计划，提出联合办学专业招生春、秋季招生计划人数的建议计划。
6、按照乙方教学计划，结合单位实际情况，安排学生及内容、指导实习过程，培养学生实际操作能力和职业素质，提供实习设备、场地和原材料，供学生实习操作，指导学生按有关安全生产操作规程操作相关设备。
7、根据学生实习期的内容和项目、课题给予适当的安排，并委派担任主管以上的专业技术人员进行教学指导，对实习学生的实习成绩进行全面的评价和考核，以保证学生财之道能顺利的完成实习教学内容，为毕业后服务于企业奠定良好的基础。
8、负责安排双方联合培养的合格毕业生就业，做到优生优用。并按《中华人民共和国劳动合同法》及当地《劳动合同条例》的相关程序，签订劳动合同，办理劳动用工手续。
9、甲方有对乙方人才培养方式提出改进意见的权利，乙方在收到甲方书面建议后，结合学校教学工作实际情况，及时改进人才培养模式，适应实际需求。
10、甲方并为乙方及学生提供一定的赞助和资助。
11、甲方根据乙方培养甲方需求人才的要求，捐赠一定设备和教学材料、投入一定教育资金，为人才培养共同努力，互利互惠。
12、根据甲方发展需要，提出所需合作科研项目或工艺改进课题，由甲方科研工程师主导，乙方教师和学生参与，共同研究开发，转化科技成果。
（二）乙方。
1、具备中华人民共和国规定的办学资质及真实合法有效的法律地位。
2、负责开展招生宣传，将与甲方联合办学作为办学的优势与特色进行宣传，吸引学生报读双方联合办学专业。
3、根据当前一段时期甲方用工需求和员工培训计划，向当地教育行政部门、劳动人事部门，上报春、秋季招生计划。
4、制定各专业实施教学计划和课程教学大纲，并按相关要求组织开展教学，初步确定每次实习的时间、内容、人数和要求，提前与甲方联系，确认具体实习计划和安排。
5、按照甲方用人条件负责对新生录取、入学报到、学生管理、教学管理及其它在校期间的各种教育管理工作。
6、委派专人（驻厂老师）负责管理实习学生、协助甲方处理实习期突发性事件等行政事务，并参与实习指导工作，教育实习学生严格遵守甲的各项管理制度和劳去制度。
7、负责根据当收费标准按年收取学生在校学习期间的相关费用，并向甲方出具相关证明材料。
8、教育实习学生严格遵守甲方的各项管理制度和劳动制度。
9、为来校参加教学辅导和实习指导的甲方技术人员提供工作和生活方便，并按甲乙双方的约定为工作人员支付报酬，差旅费、工资由甲方负责，乙方包吃和包住。
10、乙方要保证乙方的实习生（就业生）的稳定性，出现实习生（就业生）流失超过一定比率要及时为甲方补上。
11、乙方负责按照甲方人才要求定向培养人才，由甲乙双方共同制定教学计划，双方发挥各自优势，以乙方培训教学为主，甲方积极支持参与，共同评估人才培养效果，培养出甲方所需人才。
12、乙方负责提供设备和派有实力的老师、学生参与企业科研项目或工艺改进研究制造。
合作期限为年，双方可根据合作意愿和实际情况续签合作协议。本次合作结束后，双方可共同商议开拓新的合作领域，建立新的合作意向。
（一）本协议一式三份，甲乙双方各执一份，另一份报送仲恺管委会社会事务局备案。
（二）合作协议一经双方代表签字、盖章即生效。双方应遵守有关条款，未尽事宜，可由双方协商解决或签订补充协议。
（三）如有一方违约或有损害对方利益和形象的行为，另一方有权终止协议。
甲方：xxx（盖章）乙方：xxx（盖章）。
代表（或授权）人xxx代表（或授权）人：xxx。
xxx年xxx月xxx日xxx年xxx月xxx日。
框架异型柱加固施工。
质量检验员个人简历框架范文。
知识产权保护框架合同。
英文简历的基本框架。
合伙协议书范文合集四篇。
框架协议书
甲方：
乙方：
风险提示：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的`项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。为加快________市政基础设施的建设步伐，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等法律规定，本着平等互利的原则，经过友好协商，一致同意建立合作关系，特订立本合作框架协议。风险提示：
应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。
第一条、合作方式
1、__________项目以b方式投资、建设和移交，即乙方负责筹措大部分建设资金并作为工程总承包单位组织项目建设，建设完毕后将项目移交给甲方，甲方在约定期限内对项目进行回购。
2、本项目根据前期工作完成情况逐个实施、逐个签订b合同并逐个回购。甲乙双方根据具体项目签订b合同。
第二条、合作项目甲乙双方拟就____________项目展开合作。拟合作具体项目符合本合作框架协议b合作模式原则性条件的由双方按法定程序推进实施。
第三条、合作时间合作期限为________年，自本协议签字生效之日算起。期满后双方如有继续合作的愿望，以本协议为基础重新签订协议。风险提示：
应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。
第四条、甲方的义务
1、负责组织实施各项目的前期工作，包括：取得有权机关批准的合法、正式的项目立项、环评、规划、用地预审、科研、用地等正式批准文件，完成征地、拆迁、勘察、设计、施工图审查，依法确定监理单位，并办理其他建设手续。
2、前期工作完成时间在b合同中具体约定。
3、负责完成本协议约定的项目保证所需的相关手续，并向乙方提供约定的项目保证相关文件。
4、负责按b合同约定筹集项目资金。
5、负责工程建设过程中相关地方性矛盾的协调处理。
6、成立现场管理机构，负责工程建设质量、进度、安全、造价的监督管理。
7、负责协助乙方进行b项目的融资。
第五条、乙方的义务
1、负责组织投入各项目工程建设所需资金。
2、负责施工组织管理和b项目建设资金的支付。
3、负责工程安全施工，保证工程进度，确保工程质量合格。风险提示：
应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。
第六条、技术、市场保密合作期内未经项目合作各方同意，任何人不得将技术及客户资料转让，不得与项目合作双方以外的合作方进行合作或为他人谋取利益，不得将技术泄密。违反约定的，项目合作方有权没收违约方相关收益，并追究违约方的经济法律责任。
第七条、收益分配该项目所得利润根据合作方所占的不同股权比例按股分成，其中甲方占股权分成_____%，乙方占股权分成_____%。风险提示：
合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。
第八条、合作保障措施
1、在合作期内，项目合作双方中任一方未经其对方协商认可擅自退出该合作项目，违约方同时赔偿被侵害方的投入损失及其他合作期内应得收益。
2、合作方如有一方违反本协议，则其他方有权取消与违约方的合作并追究违约方的一切经济法律责任。
第九条、其他
1、合同各方根据本合作框架协议确立的原则迅速开展各自工作，使合作项目早日付诸实施。
2、本协议为框架协议，不对合同当事人具有直接法律效力。在具体项目依法签订b合同后，各方权利义务按b合同的有关约定确定。
公司合作框架协议书
购销框架合同
框架异型柱加固施工
知识产权保护框架合同
英文简历的基本框架
框架协议书
甲方：
乙方：
一、为促进商务服务的共同发展，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、互利、自愿原则的基础上，经充分协商达成如下协议，共同信守。
二、本协议签订生效后，乙方成为中_天马系统的特约医院。双方合作期限为年(自始至终)。
三、甲方责任：
1、积极为乙方发展就医人员。
2、在“易马系统”公布乙方名称，发布乙方信息。
3、指定会员在乙方进行保险公司大病保险检查诊断。(暂定)。
4、帮助乙方申请中国健康扶贫工程定点医院。
5、参照扶贫价格为乙方推荐医疗器械和药品。
6、协议签署后，甲方向乙方提供“易马系统”标志。
7、在合作过程中，甲方对其知悉的乙方商业秘密承担保密义务。
四、乙方责任：
1、为甲方会员提供折扣优惠，优惠项目和折扣率见附表：
2、为甲方会员建立健康档案。
3、积极参与甲方组织的健康科普和慈善等公益活动。
4、乙方在为甲方会员(应出示会员卡)看病检查时，应做好记录。
5、协议终止后，乙方应停止使用甲方系统“标志”及其它广告材料。
6、在合作过程中，乙方对其知悉的甲方商业秘密承担保密义务。
五、甲方义务：
1.在甲方网站上设立乙方网站(或链接);。
2.在甲方“名医名院”栏目中推荐;。
3.在甲方商家名录中突出位置放置乙方信息;。
4.每月为乙方发送健康短信500条;。
5.在“网上医院”频道中开设乙方“门诊室”。
六、乙方的优惠折扣若有变化，应及时通知甲方;乙方除药品价格外，其它价格应保持相对稳定;所有变化，双方协商后以补充协议方式确定。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
电话：电话：